电力施工合同.docx

电力施工合同电力施工合同(14篇)随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的电力施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。电力施工合同篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：年月日按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥元。三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，天。6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范。9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的`，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担返工责任。12、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为元人民币。14、本工程合同签订后日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。甲方(合同章)：委托代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号：电话：乙方(合同章)：委托代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号:电话：电力施工合同篇2甲方:__________乙方:__________为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发展打下基础.经双方平等协商,在《电力工程施工合同》的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提高各施工队的工作效益。1、乙方开工前，甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议,提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流,并确定准确的`水平高差点。2、乙方在施工中，若需要对相关地段进行封闭施工时，甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质量及工期延误,若甲方未协调好，造成停工、误工及机械所产生的费用全部由甲方承担。4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查，协商、协调现场存在的技术及存在问题。5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实际为准，双方记录一致，必要时拍摄图片保存。6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的13.6%。7、其他费用按电力工程造价20xx年版本软件定额标准支付。8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。9、承包范围:10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。11、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内