解除装修合同.docx

解除装修合同解除装修合同在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编整理的解除装修合同，仅供参考，大家一起来看看吧。解除装修合同1甲方：_____________乙方：_____________由于甲方对其发包的_____________的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求，解除双方____年____月____日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。一、工程概况：1、工程地点：_____________2、工程内容：_____________3、承包范围：_____________4、工程造价：_____________二、协议内容：1、甲乙双方同意解除____年____月____日签订的.《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：_____________本协议由双方签字盖章后，立即生效。协议书一式份，由双方各收执份。甲方：_____________乙方：_____________日期：_____________日期：_____________解除装修合同2甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该世纪名园1-2-702家装施工合同解除事项协商一致后，订立本协议：一、工程概况：1、工程地点：时光街与裕华路交叉口世纪名园小区1-2-7022、工程内容：室内设计和装修施工3、工程造价：约二、协议内容：1、甲乙双方均同意解除年月《世纪名园家装施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。2、甲方支付首期款5000元，水电轻工辅料款4140.5元，两项合计9140.5元。3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费5258.4元。4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。本协议书在双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式贰份，由甲乙双方各收执壹份。甲方：乙方：年月日年月日解除合同注意事项(一)合同解除一般只适用于单方违约的情形，在双方违约的情形下则比较复杂，要看哪一方的'违约是根本违约，解除权的行使要视具体情况而定。(二)从自我保护意义来讲，并不是只要对方违约就要解除合同，而要判断这种违约是不是根本违约，是否不采取解除措施就可能避勉给自己造成更大的损失。也就是说，合同解除权的行使要符合正当目的。(三)从交易成本角度来分析，合同解除意味着交易失败，一方违约就解除合同，将给市场交易带来沉重的交易成本，并给市场交易秩序和安全带来冲击和破坏。(四)一般来说，合同的目的是与合同的主要义务联系在一起的，违反主要义务将使合同目的难以达到，而单纯违反依诚实信用原则所产生的附随义务，一般不会导致合同目的丧失，不能据此解除合同。(五)不适当履行与合同解除。不适当履行是指债务人交付的货物不符合合同规定的质量要求，即履行有瑕疵。如果瑕疵并不严重，一般要求采取降价和修补办法予以补救，而并不宣告合同解除。如果瑕疵本身能够修理，非违约方有权要求违约方修理瑕疵。给予非违约方要求修理瑕疵的权利，实际上使他获得修补瑕疵的机会，从而避免合同被解除。解除装修合同3原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。经审理查明，原被告于20xx年9月25日