钢结构厂房建设合同_1.docx

钢结构厂房建设合同钢结构厂房建设合同5篇在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的钢结构厂房建设合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。钢结构厂房建设合同1发包方：___________（以下简称甲方）承包方：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。一、工程名称：简易钢结构厂房。二、甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。三、工程数量：_________________________________四、工程规格：1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。五、工程单价：六、乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元六、工期：从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书起七、工程质量：1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费维修。八、安全生产：乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。九、结算方式：乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款；乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。十、违约责任：1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。3、乙方必须按合同规定的`工期及质量要求按期完成。十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字（盖章）生效。甲方：___________乙方：_______________年__月__日____年__月__日钢结构厂房建设合同2甲方：乙方：根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方充分协商钢结构厂房承包达成以下协议：一、乙方以包工形式承包钢结构厂房组装面积约平方米，以每平方米元。二、乙方带焊接，安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理，搞好安全施工，甲方及时提供厂房材料，水电服务到位。三、工程期限为：天，(如天气变化，材料供应不及时除外)。四：工程款支付方式：1、厂房立柱时支付总工程款%2、上梁支付总工程款%3、上屋面瓦及墙瓦支付%4、工程完全验收合格后支付总工程款的%六个月后支付剩余%工程款。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方签字：乙方签字：签字日期：年月日钢结构厂房建设合同3发包人：___________承包人：___________依照《这人民共和国合同法》，按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款：一、工程概况工程名称：生产车间钢结构楼层制作安装工程。工程地点：二、工程承包范围承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。三、质量标准：符合国家建筑工程质量要求。四、合同价款：计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元（6200。00元）结算，以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。五、合同期限开工时间：年月日竣工时间：年月日六、发包人提供现场施工场地和水、电，包括周围的协调工作。七、付款方式：承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。八、发包人的`责任和义务监督承包人的质量和安全，按期完成任务。九、承包人的责任和义务保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切安全责任。十、违约责任：若谁违约，必须履行合同条款，并付对方违约金1万元。十一、未尽事宜，双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日