土建基础工程施工合同模板.docx

土建基础工程施工合同模板土建基础工程施工合同模板（精选19篇）土建基础工程施工合同模板篇1建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，双方就完成边坡支护项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则，经充分协商达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程项目：1.3工程地点：1.5工程质量：1.4工程量：第二条承包方式包工包料第三条承包范围：第四条工程工期4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于年月日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额为元;乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为/元。4.3若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期，由责任方承担并按4.2条费用标准向对方支付损失.第五条工程价款及结算5.1工程单位造价：5.2工程总价款5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起承担相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方承担,并向乙方支付相应的费用;1，工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%，2，施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%，3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。4，结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。第六条甲方责任与义务6.1负责现场的“三通一平”工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场提供电压不能保证乙方设备正常工作,应及时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。6.2负责办理工程开工、环保等手续，向乙方提供施工现场工程地质和地下管网线资料，负责场地地下障碍物的清除及其承担所发生的费用。如因甲方未能提供有关地下管线，而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方承担。6.3负责向乙方提供地质勘察报告及施工图纸。6.4负责采购工程施工所需的工程材料，并提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的材料，需重新采购符合要求的材料，发生的费用自负。6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作，将控制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方，并现场交验。6.6对工程质量进行监督检查，协助乙方及时解决施工中出现的难题。6.7按照合同要求及时向乙方拨付工程款。6.8负责施工现场扰民和民扰的处理，协助乙方解决住宿问题。6.9负责补偿因甲方原因的设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费，按每天/元计算。第七条乙方责任与义务7.1做好施工准备工作。7.2派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工,保证施工质量,如检验出现质量问题应积极采取补救措施,费用自负。7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后及时向甲方提供工程施工资料。7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立承担责任，一切损失全部由乙方负责。若由甲方原因造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方承担,并承担其费用。7.5做到施工现场的文明施工与卫生整洁,承担违犯有关规定的罚款。7.6保证工程工期,因自身原因延误工期时工期不得顺延。第八条争议8.1甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可采取下列一种方式解决。第一种争议解决方式：向/仲裁委员会申请仲裁。第二种争议解决方式：向潍城区人民法院起诉。双方约定按第二种争议解决方式解决。第九条违约9.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十条合同份数10.1本合同共四份，双方各保存二份，具有同等法律效力。第十一条补充条款如下：/第十二条合同生效与终止12.1本合同自签定之日起生效。12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后，本合同即告终止。第十三条未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日土建基础工程施工合同模板篇2发包单位：(甲方)承包单位：(乙方)按照《中华人民共