铝合金工程承包合同模板.docx

铝合金工程承包合同模板铝合金工程承包合同模板（精选24篇）铝合金工程承包合同模板篇1发包人：承包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：二、合同工期：______年月日至年月日。三、质量标准：承包人必须资质齐全，严格按照国家现行施工验收规范、标准及图纸组织制作安装，必须符合上级主管部门的规定和要求且保证一次性顺利通过竣工验收。如发生任何质量问题，承包人承担全部责任。四、合同价款：1、合同单价中空钢化80系列铝合金窗：单价元、平方(含制作、安装)。2、总平方米约以实际为准。五、双方权利和义务：(一)、发包人：1、积极协调各方的关系，保证工程建设的顺利进行。2、派驻工地代表，负责签证、中间验收手续，解决好应由发包人解决的其它工作。(二)、承包人：1、严格服从发包人的调度、管理，严格按行业标准及图纸制作，按规范施工，确保工程质量，按合同规定的时间交工(不可抗力因素，工期顺延)。2、在施工过程中服从工程总承包方的管理，不得破坏其它分项工程。3、在合同规定的维修期内，负责免费对工程维修(属于保修范围、内容的项目)。4、解决好应由承包人解决的其它工作。六、工程价款的结算与支付：窗框安装完成付总价款的30%，窗扇安装完毕付总价款的30%，工程竣工验收合格后付总价款的30%，剩余10%做为保修金，无质量问题一年内(自工程验收合格之日起)付清。七、保修期：双方结合工程的实际情况约定质量保修期如下：1、保修期执行国家标准且不少于一年。2、保修期自工程竣工验收合格之日起计算。八、违约责任及争议解决：(一)、发包人违约责任：发包人无正当理由不支付工程竣工结算款，发包人承担违约责任并按欠款额0.5%/天支付违约金。(二)、承包人违约责任：1、工期每延误一天，按合同价款的0.5%/天由承包人承担违约金。2、承包人在施工过程中，违反操作规程，不服从发包人、上级各主管部门的管理，发包人有权终止合同，承包人并赔偿由此给发包人带来的一切损失。3、工程质量达不到验收标准，承包人应无偿自费返工直至达到验收标准，承包人并赔偿发包人由此产生的一切损失。4、本工程施工过程中，发生质量、安全事故的，造成的一切经济、法律责任由承包人全部承担，给发包人造成损失的承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。5、承包人在本工程施工过程中，发生的一切经济、法律责任由承包人全部承担，给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。(三)、争议的解决：双方执行本合同过程中，发生争议，经协商不成，任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。九、合同起止时间：本合同双方签字盖章后生效，保修期满本合同终止。十、其它条款：本合同三式两份，双方各执一份。发包人：(盖章)代表：(签字)承包人：(盖章)代表：(签字)年月日铝合金工程承包合同模板篇2甲方：乙方：甲乙双方就尚德名苑商住小区商住小区2#住宅楼铝合金窗工程达成共识，甲方将此项工程交给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》有关规定和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，并结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称尚德名苑商住小区2#住宅楼断桥铝合金窗工程。二、合同单价断桥铝合金窗以每平方米中空玻璃)，以上价格均不含配合费，具体以洞口尺寸面积计算。三、工程地点：柳营中路。四、承包方式包工、包料、包工期、包安全。玻璃现价格为83元/m2，总价在玻璃价格波动1~5元/m2时价格不变，当玻璃价格波动在5元/m2以上时进行价格调整。五、材料要求1、55系列节能隔热断桥内平开窗：型材采用“西飞牌”喷涂型材具体以甲方确定为准;壁厚为1.4mm,55系列内为28mm,外为50mm，颜色选“西飞”铝业喷涂型材色。颜色甲方选定为号。2、五金配件采用“坚朗”，胶条为祥宏三元乙丙，密封胶采用宇龙。3、窗子大样图以甲方确定为准。4、资料由甲乙双方共同完善。六、工期总工期为天，自合同签订之日算起根据工程进度顺延，其中窗框制作安装天。七、施工依据具体以建设单位认可的施工图方可作为施工依据。八、工程质量窗框、扇、玻璃在安装前乙方会同建设单位、监理单位、及甲方共同验收，验收合格后方可进行安装，在安装过程中，窗框密封纸用胶带包装好，做到施工现场干净整齐，工完场清。九、验收标准：根据国家铝合金窗验收标准验收。本工程每道工序完成后，乙方应通知甲方、监理单位、建设单位共同验收。十、甲方责任1、甲方负责确保正常安装施工条件，施工所需的水、电由甲方负责，运输工具费用由乙方承担，办公及库房由甲方提供。2、因设计变更或非乙方原因造成的停电、付款及不可抗拒因素影响导致停工，工期相应顺延。十一、施