民间小金额借款协议.docx

民间小金额借款协议民间小金额借款协议（通用3篇）民间小金额借款协议篇1合同签订日期____________贷款方:__________________借款方:__________________一、借款用途二、借款金额借款方向贷款方借款人民币----元。三、借款利息自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年利为---%。借款方如果不按期归还款,逾期部分加收利率---%。四、借款期限借款方保证从---年--月起至---年---月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。五、保证条款借款方用__________________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。借款方必须按合同规定的期限还本付息。乙方还款保证人____________，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。六、合同争议的解决方式双方协商解决，解决不成，同意提交_______区人民法院七、本合同自__________________生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。甲方：____________乙方：_________合同签订日期______________合同签订日期_____________民间小金额借款协议篇2甲方：(房屋修建者，以下简称“甲方”)乙方：(房屋承建者，以下简称“乙方”)为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑承建任务，依据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体体情况，经双方自愿协商，本着公平公正的原则，签订本房屋承建合同，条款如下，共同遵守。甲方于年月日委托乙方承建其位于的房屋(新建、改建或扩建)，房屋共计层(签订合同后层数变更，需重新签订合同并将已签订的原承建合同同时作废)。具体合同条款如下：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：四、工程总造价：五、质量等级：六、施工过程中的水费、电费(含因浇灌及封顶等发电需要而产生的费用)、建筑材料费(特殊情况除外)、因甲方在施工期间变更设计而对乙方产生额外费用等由甲方承担;七、施工人员的日常食宿费用自理(根基开挖和每层浇顶除外)，施工中所用的机器设备、模板、脚手架等费用由乙方承担。八、开工日期：承建工程自年月日开工至年月日竣工验收。第二条承包方式本工程采用下列第项方式承包。1.按施工图预算加签证、加政策性调整结算;2.包工不包料;3.包工包料;4.按实结算;5.其他。如采取全部包干，金额一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。第三条承包价格构成截至合同签订之日协商承建单价为元/㎡，如需其他施工，如地面砖、室内墙面砖、楼梯砖、房面领条方水工需乙方施工请在工程结顶前告知乙方并写上施工价格。第四条付款节点及方式乙方承建甲方的房屋概况如下：承建单价为元/㎡(此价格勿向外透露)，建筑面积为㎡(建筑面积按每层楼外墙范围计算、楼梯建筑计双倍建筑面积)，工程款共计人民币元，大写金额为：(壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万)。一、待乙方进入现场施工后，甲方应按约定预付合同款项的%，即元;若为包工包料工程，须在开工前，甲方应按合同款项的%，即元作为工程备料预付款;二、施工款按层支付，每层浇顶前须支付合同总款项的%，即元;三、房屋结顶前施工款须支付合同总款项的%，即元;四、土建完成后，在进行外墙、内墙粉刷及地面浇筑前，需支付合同总款项的%，即元;五、乙方在完成建设工程交付验收使用时，甲方须按工程款总款项的95%完成支付。剩余5%的尾款，自修建完成3个月内无质量问题，一次付清。备注：乙方每次收到货款后需开具收据给甲方并自己留档。第五条工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更设计时，必须在该工程施工前进行。在施工期间，若因甲方提出变更设计而造成的工程延期、窝工、返工、倒运、材料浪费等情况，由甲方全权负责;若因乙方未按照施工要求进行施工建设，而造成的工程延期、窝工、返工、倒运、材料浪费等情况，由乙方全权负责。第六条双方责任甲方：一、负责提供修建场地，保证施工区域的三通一平(水通、电通，路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作;二、依照城市规划及有关规定办理施工相应的手续，如因手续问题而造成的后果，由甲方负责;三、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备：1.包工不包料工程。甲方应负责把材料、设备运至场地，按乙方指定位置堆放、布置。如施工材料供应不及时，应在天前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并须延工期;如因提供的材料本身存在