产品加工合同_1.docx

产品加工合同产品加工合同（精选21篇）产品加工合同篇1甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格2、略;3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准);4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质量验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院起诉。七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。八、备注甲方(单位盖章)：乙方(单位盖章)：甲方代表签字：乙方代表签字：年月日产品加工合同篇2产品加工合同范本（一）甲方：法定代表人：地址：邮编：电话：传真：乙方：法定代表人：地址：邮编：电话：传真：双方资料：1、甲方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事行业的中国企业；2、乙方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事行业的中国企业法人；3、甲方已就产品提出了专利申请，申请号为：，乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件，甲方承诺委托乙方独家加工该同类产品。甲乙双方为实现产业优势互补，共同做大做强，经过平等、友好协商，确立战略合作伙伴关系，就甲方委托乙方加工生产系列产品事宜达成如下协议，以兹共同信守：一、加工产品范畴：1、产品品名：与之配套的压具（包括：）应由甲方自行生产。2、产品规格及技术参数：产品规格和技术参数等发生变化，双方应另行签订补充协议。二、委托加工订单：1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单产品的名称、规格型号、数量和供货时间等，乙方如有异议，应在接订单后2日个工作日内提出，甲乙双方应就异议事宜友好协商解决办法。2、乙方应按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的%，若超过%，双方另行协商。3、乙方在接到订单后应优先安排、积极组织生产，尽力满足甲方订单的要求。三、加工产品质量要求1、乙方严格按甲、乙双方确认的技术参数进行生产，产品质量符合国家标准或行业标准。2、质保期：年，从产品送达交付地点之日起计算。3、产品质保期内出现质量问题，经由双方确认或国家检验机构鉴定属乙方制造引起的，由乙方承担该批有质量问题产品的责任。4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经国家检验机构鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：（1）加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下（书面为准）可以先行赔付第三人，第三人签收确认，由乙方负担赔偿；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理，甲方未经乙方同意对任何第三人所作的赔偿（人民法院判决的除外）不能作为甲方的损失计算依据；（2）因产品设计、人为损害等乙方加工制造之外的原因所导致的问题，乙方不予承担责任。四、原材料1、产品所需原材料均由乙方采购，乙方应确保确保所采购的原材料符合产品质量标准要求。2、目前原材料（主要材料）的市场价格为：元/吨。五、加工费用及支付1、乙方为甲方加工本协议第一条第一款所指定的产品，每台的加工费为人民币元，主要原材料价格（按照下订单时国家权威网站公布的市场价格为准）涨跌幅度超过本协议第五条第二款所确定的价格的％的，每台的加工费相应涨跌％。2、加工产品的技术要求及材耗发生变化，双方应本着诚信、公平的原则共同商定