建设工程分包劳务合同.docx

建设工程分包劳务合同建设工程分包劳务合同（精选19篇）建设工程分包劳务合同篇1甲方：____________________乙方：____________________甲方乙方根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。一、工程名称：____________________二、工程地点：____________________三、承包范围及内容：现甲方拟将____________________制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。四、承包的范围及所涉及事项：施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。五、工程量及单价确认土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认后方可进行开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。所挖土方必须经验收一次通过。若因乙方原因造成的返工由乙方负责。单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方_________元/m，泥浆_________元/m，场内短驳_________/m，回填_________/m。六、周边关系的协调乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。七、付款方式完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日建设工程分包劳务合同篇2反诉人(本诉被告)：_________________有限公司法定代表人：_________________联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司法定代表人：_________________住所：_________________联系电话：_________________反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担事实和理由_________________年_________________月_________________日，反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至_________________年_________________月_________________日反诉人仍主动向被反诉人的对单，并直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。_________________年_________________月，被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人一直未通知反诉人，造成_________________年_________________月份双方未对单，反诉人找不着付款对象。且_________________年_________________月_________________日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失。综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求。此致_________________区人民法院反诉人：_________________建筑工程有限公司______________