提供劳务合同.docx

提供劳务合同提供劳务合同（精选4篇）提供劳务合同篇1甲方：_________________乙方：_________________一、分包名称：_________________二、工程施工范围：_________________三、工程质量标准：_________________四、项目造价：_________________五、工期：_________________六、工程价款人民币大写：_________________,小写：_________________元七、支付方式：_________________1、工程按进度付款：_________________每月25日前报本月完成工程量,经甲方验收合格后,按合同单价付至工程量的70%工程款。工程竣工验收合格后,付至工程量的95%工程款。剩余5%留作质保金。保修期为二年,保修期结束后,工程无质量问题,一次性清。2、最终结算按双方确认后的实际工作量结算。八、乙方守则：_________________1、节约甲方水、电,文明施工,按双方协商的工程标准定时、定量完成工作。工作人员施工时,应遵守安全操作规程,做到防患于未然,未按安全操作规程施工所造成的安全事故,乙方承担全部责任。2、工作中接受甲方的监督与检查。九、甲、乙方的权利及义务：_________________1、甲方指派专人与乙方联系、协商各项事宜,为乙方免费提供水、电及物品存1放室。2、乙方授权承包人行使以下职责权限：_________________十、违约责任：_________________在合同期内,任何一方未经对方同意不得随意终止合同,否则将按违约处以违约罚款。十一、乙方施工时,如遇不可抗拒力则工期顺延。十二、本合同未经事宜,双方另行协商。甲方(签章)乙方(签章)负责人：_________________负责人：_________________代理人：_________________代理人：_________________电话：_________________电话：_________________日期：______________提供劳务合同篇2上诉人(一审原告)：_________________张__________，女，苗族，系__________省_______________二组，身份证号_____________，暂住__________市__________区_________________，电话：_____________。被上诉人(一审被告)：_________________宁波__________州_________________厂，地址：_________________市__________区_____________负责人：______________，138066_______________6上诉人因提供劳务者受害责任纠纷一案，不服__________市__________区人民法院20__________年_____月_____日作出的(201_____)甬鄞民初字第2__________号民事判决书，现提起上诉。上诉请求1、一审判决认定事实错误，证据不足，且适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判;2、请求二审法院依法判决被上诉人赔偿上诉人_________________元;3、一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。事实及理由此致__________市中级人民法院上诉人：______________代理律师_______________年_____月__________日提供劳务合同篇3合同编号：_________________甲方：(付款方以下简称甲方)_________________乙方：(收款方以下简称乙方)_________________甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商就乙方介绍客户给甲方，帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书，以共同遵守。一、双方权利和义务1、乙方介绍符合甲方要求的客户，并协调甲方和客户间的贸易关系，力争促成甲方与购货方成交;2、在甲乙双方签订该协议前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等基本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料，并保证所提供的信息真实有效;3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责;4、乙方所介绍客户给甲方，并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务;5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并负责合同执行等相关事宜;6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系;7、甲方应按