设计劳务关系合同.docx

设计劳务关系合同设计劳务关系合同（精选3篇）设计劳务关系合同篇1甲方：乙方：甲乙双方经充分协商就________________工业用地职工餐厅改造工程的施工图设计合作达成以下一致意见：一、项目基本情况1、项目名称：_______________________________________。2、建设地点：_______________________________________。二、合同工期1、开工日期：_____年_____月_____日。2、竣工日期：_____年_____月_____日。3、合同工期总日历天数：______天。4、在施工中，若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成损失，工期延误等，按建设单位对甲方的有关规定，并在对甲方实施后，甲方对乙方实施。5、如在施工中，乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度组织安排施工，造成建设方对甲方工期延误进行罚款，甲方有权对乙方所承包的工程进行分割，并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。三、甲方的权利和义务1、负责与建设单位联系业务技术有关事宜。2、指定编写设计要求与设计指南。3、负责给乙方确定设计方案。四、乙方的权利与义务1、按提供的设计概念方案认真核实图纸及各项指标。2、设计成果必须满足甲方的要求和现行的设计质量管理规定。3、该项目设计成果满足进度计划、施工图设计深度达到优质质量，按照设计审查相关部门的要求，修改并完善设计成果。4、按照要求，提供电子版文件、具体成图参数。五、劳务质量1、乙方必须按照设计文件、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。2、乙方必须服从监理和甲方现场人员的质量管理。3、全部工程质量合格率100%。4、由于乙方原因未达到上述标准造成工程质量不合格，甲方不予验工，并有权责令其返工，所有费用由乙方自行承担，直至达到质量要求标准，返工费用及违约责任全部由乙方承担，工期不予顺延。如建设单位对乙方承担项目工程质量进行罚款，甲方将按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。六、涉及计费及付款方式1、设计费：按照________元/平米计算，总共约________万元整(元)，最后以施工图面积结算。图纸交付日期：_____年_____月_____日。2、施工图初稿交付后____日内，甲方支付乙方设计费________，即________元整。3、依据初稿审核意见修改施工图提交后，通过审查后七日内，甲方支付乙方设计费______%，即__________元整(元)。4、剩余部分图纸提交后，通过审查并修改完成设计遗留问题后七日内，甲方支付乙方设计费_____%，即__________元整(元)。七、社会保险甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。八、本协议的签订和违约责任1、本协议签订后，双方应本着诚信的原则完全的履行协议，除非因不可抗拒的因素发生，否则未经双方一致同意，任何一方不得单方面解除协议，如有一方单面解除协议应承担违约责任，给守约方造成的经济损失应承担赔偿责任。2、若乙方约定时间不能交付设计成果，按延误天数每日扣除_____%的设计费。3、乙方严格按照甲方提供的概念方案进行施工图设计，甲方及时配合沟通，若中途有重大改变，经双方协议，若乙方按照约定时间交付设计成果后，由于其他原因设计方案做重大改变或工程未实施，甲方在得之该情况后_____日之内，把相应的设计阶段全部结清，乙方交付设计成果后三个月内结清全部设计费。九、其他1、甲、乙双方本次协议友好合作结束后，甲方优先考虑乙方承担后续设计任务。2、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方：(签章)经办人：地址：联系电话：______年______月______日乙方：(签章)经办人：地址：联系电话：______年______月______日设计劳务关系合同篇2上诉人(原审被告)：_________________某某有限责任公司法定代表人：______________某某，董事长住所地：__________________代理人：______________律师事务所__________律师被上诉人(原审原告)：_________________某某股份有限公司法定代表人：______________某某，董事长住所地：_________________省某某市某某县某某街某某号上诉请求1、依法撤销某某县人民法院(20__)来民二初字第00099-1号民事裁定书;2、将本案移送至山东省济南市某某区人民法院进行审理。事实和理由_____________。上诉人认为某某县人民法院的裁定违背了事实和法律规定，属于错误的裁定，应根照《民事诉讼法》第22条的规定，依据“原告就被告”的原则将本案移送至上诉人的住