2022建筑合同范文汇编8篇.docx

2022建筑合同范文汇编8篇建筑合同范文汇编8篇在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是我帮大家整理的建筑合同8篇，希望对大家有所帮助。建筑合同篇1甲方（房主）：乙方（施工方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：一、合同主要内容：1、甲方将自己位于区（县）小区（街道）楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。2、工程总造价（大写）：其中设计费（大写）：3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元第二次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三日内5%5、工程保修期：一年6、甲方代表：7、乙方代表：8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准（附表一）。9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表（附表二）。10、工艺做法详见工艺质量说明（附表三）。11、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同、否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。9、奖励和违约责任（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰；甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额1‰的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，作为奖励。（3）甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。（4）未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。（5）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。（6）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10、争议或纠纷处理（1）本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。（2）当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。11、其它约定12、附则（1）本合同正、副本各贰份，甲方、乙方各执一份。（2）本合同履行完成后自动终止。签字（章）生效。13、附件（1）施工图纸（含家俱图纸）或作法说明（2）工程预算书（附表一）（3）甲方提供材料、设备清单（附表二）（4）工艺及质量说明（附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准）（5）设计变更单（附表四）（6）工程验收单（附表五）（7）工程结算单（附表六）（8）工程保修单（附表七）（9）其他甲方：代表人：家庭地址：邮政编码：签章：电话：年月日乙方：法人代表：代理人：单位地址：签章：邮政编码：年月日电话：建筑合同篇2甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条款的规定，结合本工程具体情况，井双方协商达成如下协议:一、工程概况1、工程名称：xx煤矿单宿楼临时彩钢板房2、工程地点：xx煤矿3、承包方式：大包4、材料明细：见附页5、工期：20xx年x月x日-----20xx年x月x日(如遇雨雪天气工期顺延)6、合同总招价：7、付款方式：材料进场，付款为元。施工完毕经验收合格，留取5%质保金，余款结清。8、乙方工程质量保修1年，保修期间出现质量问题由乙方负责。由甲方人为造成的损失，乙方概不负责。9、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规。10、乙方在运输及施工过程中发生人员损伤等一切安全问题均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。二、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工及自然灾害工期延续，乙方不承担责任。(工程进展过程中如甲方的款项不能按合同到位，乙方将停工，由此造成的一切后果由甲方负责)2、因一方原因合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由负责方赔偿由此造成的经济损失。3、如甲方变更施工工艺或增加工程量，所发生的费用由甲方承担。4、本协议有任何争议和纠纷，由灵石县法院负责裁定。甲方:乙方：建筑合同篇3甲方：(以下简称甲方)法定分代表人：地址：乙方：(以下简称甲方)身份证：住址：甲方聘用乙方为建筑施工地现场项目经理，为确保建筑