弱电智能化工程安装合同书.docx

弱电智能化工程安装合同书弱电智能化工程安装合同书（通用3篇）弱电智能化工程安装合同书篇1甲方(全称)：乙方(全称)：《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：一、工程概况工程名称:工程地点：二、工程承包范围承包范围：楼宇对讲系统、梯控系统安装调试，具体项目内容详见合同附件。三、合同工期施工日期：四、质量标准工程质量标准：按国家施工验收规范达合格标准五、合同价款(详见附表)工程金额(大写)：(人民币)￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.设备清单，价格表;2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分;3.双方有责任遵照国家有关保密条款对本合同进行保密，不对任何第三方泄露本合同中的任何内容。七、双方的权利和义务甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：1.开工前，向乙方进行现场交底;2.甲方负责协调已入住户主和电梯维保工作人员工作，为乙方提供施工条件;3.甲方为乙方提供仓库存放设备，并负责对现场的设施和工程成品进行保护;4、因甲方设计变更或其他因素影响工期的，工期相应顺延;5、因甲方未按约定时间付款造成的工期延误，由甲方承担。乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：1.参加甲方组织的现场交底;2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。3.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏;做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。4.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.其他约定的工作：甲方负责提供各系统安装所需的水电、负责协助乙方进行现场施工.6乙方施工安全责任自负。八、施工组织和工期1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因乙方责任，不按期开工或无故停工影响工期的，工期不顺延。3、因非乙方原因(停电、停水、停气、天气不可抗力因素)影响导致停工的，每8小时工期相应顺延1天。4、施工流程图：九、质量验收及质保1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。2、双方应及时办理验收手续。甲方应自接到验收通知【5】日内组织验收，并办理验收、移交手续。如在规定时间内未能组织验收的，视为验收合格。3、乙方自楼宇对讲系统、梯控系统安装完毕并经甲方验收合格之日起，保修12个月。保修期内，凡属系统质量问题，公司负责免费包修及更换配件(地震、雷击、人为等不可抗力因素除外)。保修期内因甲方原因、不可抗拒及未知因素致使机组损坏或超过保修期，如需要维修，乙方可按市场价格为甲方提供有偿服务。十、工程价款及结算1、合同生效后，甲方分【5】次，按下表约定向乙方支付工程款：序号付款时间付款进度金额(元)1合同签订3日内30%2楼宇系统调试完成后3日内60%3系统联调验收合格后3日内90%4验收合格6个月(质保期间)后3日内95%5验收合格12个月(质保期止)后3日内100%2、乙方银行账户资料：开户名：广西奥浦斯智能科技有限公司注册地址：南宁市白沙大道65号云星尚雅名都G01栋A单元802号开户行：中国建设银行白沙大道支行十一、工程变更1、由于甲方设计要求或实际施工困难造成的项目变更，双方应及时办理项目变更手续，以确定变更项的价格、数量及要求等。2、项目变更时，乙方应在签定项目变更单后施工，特殊情况的在2个工作日内补签;甲方不得拒绝或不按时办理工期延误手续。十二、违约与责任1、甲方不按合同的约定付款造成的工期拖延，后果由甲方承担。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方【0.1】%违约金。由于甲方延误付款，每逾期1天，甲方支付乙方【0.1】%违约金。3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。5、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失的，由甲方负责。6、因一方原因，合同无法继续履行时，应立刻通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。7、甲方未履行付款或未付清工程货款的情况下，乙方有权处置所安装的系统。十三、争议处理1、合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决或同意由【