房屋装修起诉合同书.docx

房屋装修起诉合同书房屋装修起诉合同书（精选3篇）房屋装修起诉合同书篇1原告：被告：诉讼请求：请求人民法院依法判决：1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;2、被告退还原告已付装修款元人民币，被告的经营者以个人财产对万元承担责任;3、被告承担本案诉讼费。事实及理由年月日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告平坝区房屋进行室内装修，工程日期为月日至月日，签订合同当日原告支付了万元装修款。年月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在月日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定月日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。此致人民法院具状人：20__年一月十四月房屋装修起诉合同书篇2甲方：乙方：住址：住址：身份证号码：身份证号码：甲方拟装修房屋一座，位置在_，由乙方负责承揽全部装修工程，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本装修承揽合同。一、双方权利义务1、乙方应加强对其施工人员的安全教育，严格管理，遵守安全操作，安全施工，为施工人员配备安全帽、安全绳、安全网等安全用具。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方负责全部责任，与甲方无关。2、甲方负责提供砖、水泥、沙子、水源、电源、内外墙砖、铁丝、地板砖等建筑装修材料。根据施工进度，乙方应提前5天通知甲方购买所需材料。3、具体装修工程为乙方承包整栋房屋全部内外粉墙，内外墙面积贴瓷砖，过道砖、卫生间贴砖、地板砖、楼梯砖、屋顶贴小瓦等全部建设，连同搭建所需全部脚手架。4、乙方具有从事房屋装修的成熟经验，负责施工建设并交付建设成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。5、施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。二、质量和工期要求1、工期从20__年月日开始建设，到20__年月日止，工期为天。在约定的工期内，施工时间、施工进程由乙方自定。2、乙方应当本着保质保量的原则，加强质量管理。3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。4、房屋建成自交工后壹年内，甲方发现质量问题的，乙方必须及时进行免费维修。三、付款方式1、工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币.00元。2、付款时间：第一次付款在施工开始后工程过半支付元，第二次付款在房屋竣工并经甲方验收后15天内给付。3、乙方质量保证金为全部工程款的5%。竣工一年后支付给乙方。四、违约责任1、由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承担违约金元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，乙方应承担违约金元。3、在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工程价款，应当承担违约金元。五、争议解决办法1、发生合同争议时，双方应友好协商。2、如协商不成，双方可将争议提交富民县人民法院进行裁决。六、附则1、本合同一式两份，甲、乙双方当事人各执一份。2、本合同自签订之日起生效。3、以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。此协议甲方签字：乙方签字：年月日年月日房屋装修起诉合同书篇3发包方(简称甲方)：_________________________承包方(简称乙方)：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下合同条款，供双方共同遵守。一、工程概况：1.装饰施工地点：2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工期共____天。二、工程价款及结算的约定：1.工程总价款：_______元，大写(人民币)：________________，详见本合同装修工程报价单。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一期：对预算设计认可签订合同之日支付工程总造价的%，即元作为订金；(2)第二期：合同签订后开工前支付工程总造价的%，即元；(3)第三期：施工过程中工期进度过半时支付工程总造价的