合同违约金.docx

合同违约金合同违约金（精选6篇）合同违约金篇1甲方(出卖人)：_______________物业发展有限公司乙方(买受人)：______________________________业主鉴于：1、__________年__________月__________日，甲、乙双方共同签订了《__________市商品房预售合同》(合同编号：_______________)，乙方购买______________________________小区住宅楼(____________________)，乙方已向甲方支付购房款人民币__________元。2、甲方应于__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。3、__________小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自__________年__________月__________日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至__________年__________月__________日。5、乙方已于__________年__________月__________日办理了入住手续，接收了商品房。6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，甲方逾期交房__________日，对照《__________市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之__________的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币__________元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行：一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币__________元，于__________年__________月__________日前以现金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。四、本协议自双方签字盖章之日起生效。五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。甲方：______________________乙方：____________________________________年_____________月_____________日合同违约金篇2合同写清楚就能顺利解决，实务中，甲、乙双方签订的合同中都会有延期付款违约金的约定，如果甲方延迟付款的话需要支付乙方一定数额的违约金，但有时甲方支付了违约金，乙方却开具了收据，这显然是不能税前扣除的，因为对于乙方来说这违约金属于价外费用，需要开具发票的。为规避甲方发票合规性风险，需要在合同中增加如下条款：如果因为甲方违约需要向乙方支付违约金的话，乙方应将收到的违约金并到合同价款一并向甲方开具合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付。合同违约金篇3反诉人(本诉被告)：_________________有限公司法定代表人：_________________。联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________。法定代表人：_________________。住所：_________________。联系电话：_________________反诉人就被反诉人___________合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求事实和理由此致________人民法院反诉人：_________________日期：_________________合同违约金篇4买方：________________买方：________________买卖双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。第一条商品名称、种类、规格、单位、数量_____________第二条商品质量标准商品质量标准可选择下列第__________项作标准：_________________1.附商品样本，作为合同附件。2.商品质量，按照_____________标准执行。(副品不得超过__________%)。3.商品质量由双方议定。第三条商品单价及合同总金额1.商品定价，买卖双方同意按_____________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经买卖双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。2.单价和合同总金额：_____________。第四条包装方式及包装品处理________________。(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)第五条交货方式1