线路改造合同.docx

线路改造合同线路改造合同（精选6篇）线路改造合同篇1甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一工程概况：1装修地点：天津河东区卓越浅水湾1-47091-49A02天津南开区大悦城悦府家园5-27052装修施工内容：总共21间房屋，电路改造，加装分电表，保证每个单间，不少于2个插座及开关，并将其他协商好的无用开关废除。3承包方式：清包工4工程时间：年月日至年月日二工程价款以及给付1约定工程全部价款：元(人民币元)2给付方式：三材料1甲方按照乙方所要求准备：甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四验收1工程竣工后甲方验收，保证甲方各个单间房屋电路正常使用，电表读数正常准确。2甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。五违约责任1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。六纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民提起诉讼。七合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。八本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日：线路改造合同篇2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，双方达成如下协议共同遵守：一、工程名称：二、工程范围及内容：三、承包方式：乙方包工包料，按设计施工。四、工期要求20xx年20xx年五、质量标准：以验收通过为准。六、合同价款：七、工程款支付：合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。八、违约责任：1.因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。2.因乙方原因，未按本合同规定工期按时竣工，每延误一天，乙方按500元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。九、其他：1.质保期内，由于本工程质量问题，造成第三者意外伤害，由乙方承担全部责任。2.乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。3.乙方负责办理工程竣工验收及用电手续，甲方予以协助。十、争议：本合同履行过程中如发生争议，双方协商解决;协商不成时，任何一方可向唐山市路北区人民法院提起诉讼。十一、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。具有同等法律效力。十二、合同生效：本合同自签字盖章之日起生效，合同履行完毕终止。甲方(公章)：乙方(公章)：年月日年月日线路改造合同篇3甲方：乙方：义教楼，教师宿舍楼由于电线接入时间比较长，线路已经老化，经常出现一些小问题，为了安全起见，经学校行政班子协商，决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。一、改造时间：20xx年6月25日至20xx年7月5日。二、改造材料：包工包料。所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌三、工程安全：乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器财产高度负责，如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全，电器财产损坏乙方要负全部责任。四、施工费用：经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用：伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)五、材料检验：施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验，经检验合格后，乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。如果在检验中甲乙双方有异议，由甲方请供电所专业人员来检验，不合格不接收不负责乙方经济损失。六、施工要求1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。2、布线要做到美观大方实用。3、在