商品房建筑安装工程合同.docx

商品房建筑安装工程合同商品房建筑安装工程合同（通用20篇）商品房建筑安装工程合同篇1甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方同意将______工程的______施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：一.工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：4.承包方式：包工、包料、包费用5.工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。6.工程质量：本工程为合格工程(具体要求详见第三条)二.合同单价和付款方式1.合同单价：2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确定，不作任何调整。4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律责任。三.技术要求和质量标准四.违约责任和安全责任1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款1%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的10%违约金支付给甲方，并承担由此对甲方造成的一切经济损失。2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。五.争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。2.当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。六.保修1.本工程保修期为年在保修期内，如有质量问题，在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修，甲方可委托他人维修，维修费用由乙方承担。七.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执份，乙方执份。甲方：签字电话：甲方驻工地代表：电话：乙方：签字电话：日期商品房建筑安装工程合同篇2甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》在平等互利的基础上结合本工程具体情况，双方达成如下协议。工程名称：工程地点：承包方式：包清工(详细项目见预算书)合同工期：年月日至年月日，工期天。合同综合价款(人民币大写)：一、甲方责任1、负责与业主方沟通，及时提供施工所用一切材料。2、协调相关部门，保证施工所用水、电等，创造良好施工环境，确保施工顺利进行。3、做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。4、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更等事宜，按时足额支付乙方劳务费用。二、乙方责任1、严格执行施工规范、安全操作、文明施工。2、按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。3、提前三天向甲方提供材料计划。三、付款方式本合同生效后，甲方须按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。四、其它约定1、本工程甲方供应的材料应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由于材料发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担，工期顺延。2、由于甲方原因，造成乙方停、窝工时甲方须向乙方支付180元/人/天。3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。4、甲方未按合同的约定拨付款，乙方有权停止施工，并由甲方承担相关损失。5、竣工结算办法：本工程合同价款为双方协议综合造价(附项目单价表一份)，结算时以合同造价为基础，如果发生项目变动，只计取增减项目费用，如仅原项目工程量变化总造价不做调整。竣工时乙方将工程结算资料送交甲方，甲方自接到资料两天内审查完毕，并在两日内结清尾款。6、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。五、本合同一式两份，双方各执一份，甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日商品房建筑安装工程合同篇3中国人民保险*司分公司建筑.安装工程险投保单本投保单由投保人如实和尽可能详尽地填写并签字后作为向本公司投保建筑、安装工程险的依据。本投保单为该工程保单的组成部分。本投保单在未经保险公司同意或未签发保险单之前不发生保险效力。投保人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿