土方工程标准承包合同.docx

土方工程标准承包合同土方工程标准承包合同（精选3篇）土方工程标准承包合同篇1发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方)：联系电话：年月日承包班组长(乙方)：联系电话：年月日土方工程标准承包合同篇2发包人(全称:简称甲方):承包人(全称:简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况：一、工程名称：二、工程地点：第二条工程内容及承包(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求，厚度和容重进行施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。(二)其它：发包人指定管业公司生产PEX管第三条合同工期：合同工期总日历数______天，开工日期以甲方书面通知书为准：_____________。第四条质量等级：按图纸与国家相关标准、规范执行。第五条合同价款：本地板采暖工程实行包工包料，造价按实铺面积元/㎡计算，按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含工程税票。第六条施工准备一、发包人(1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人提供房间作为库房和工具房，并能满足安全放置施工材料和工具的需要。(3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与项目部协调。(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。(5)按照国家工程定额和使用需要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。二、承包人(1)在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。(2)按本合同约定，组织施工人员、材料、设备进场。(3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。(4)组织施工人员进行技术交底。第七条工程期限:(一)开工前15天，发包人向承包人发出书面开工通知单。(二)如因以下原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。3.设计变更或工程量增加。4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、5.不可抗力等因素。由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承担责任。第八条工程质量与验收一、工程质量(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。(二)竣工验收前，承包人向发包人提供竣工验收技术资料，承包人提供检验检测报告