消防工程施工合同书模板.docx

消防工程施工合同书模板消防工程施工合同书模板（通用22篇）消防工程施工合同书模板篇1建设单位：施工单位：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。一、工程范围及承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、承包方式：包工包料二、工程地点：普兰店市三、双方职责(一)、甲方责任：1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。(如：施工用水、电、宿舍)(二)、乙方责任：按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、工程期限：1、自本合同签定之日起天完工2、下列情况工期顺延(1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。(2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。五、工程造价及结算方式(一)、工程造价：壹百零捌万元人民币(￥108万元)。(二)、结算方式：合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。六、竣工验收：验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方：乙方：代表：代表：年月日消防工程施工合同书模板篇2甲方(全称)：(以下简称甲方)乙方(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：承包范围：包括等消防设施。承包方式：包工包料(按实际面积平方米按每平方米元计算)二、合同价款及取费标准1.合同价款：三、付款方式1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计万元。3.工程完工验收合格付总工程款的10%计4.质保金10%计四、质量标准1、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：(1)应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。(2)隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序;(3)工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。五、发包方及承包方的责任1、发包人的责任：(1)向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理;(2)协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行;(3)按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。2、承包人的责任：(1)负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理;(2)提供完整的竣工资料和图纸;(3)向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划;(4)保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工;(5)提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据;(6)无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。六、工程验收工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。七、违约责任1、发包人责任：(1)未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。(2)及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。2、承包人责任：(1)工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。(2)工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。八、质量承诺措施质量承诺乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。九、附则1、本合同一式二份，双方各执一份。2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。发包人：法定代表人：委托代理人：承包人：法定代表人：委托代理人：年月日：消防工程施工合同书模板篇3建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合