装饰施工合同书.docx

装饰施工合同书装饰施工合同书（通用22篇）装饰施工合同书篇1发包人(甲方)：承包人(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工期：本工程自年日开工，于月5、工程质量：6、合同价款：7、施工内容：第二条：甲方工作1、开工前三天全部腾空、清除影响施工的障碍物。2、向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。3、办理施工所涉及的各种申请、批件手续。4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条：乙方工作1、指派2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定环境保护规定。4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。5、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条：关于工期的约定1、甲方要求合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取措施的费用。2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范质量评定验收标准。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。3、甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。4、若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。5、由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期顺延。6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收并验收并办理验收、移交手续，如甲方未能组织验收需及时通知乙方另定日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条：关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同采用固定价格。2、本合同生效后，甲方分次支付工程款：第一次支付工程总价款的%，元;第二次支付工程总价款的%，元;第三次支付工程总价款的%，元。工程竣工后，留有5%的合同价款作工程质保金，在一年内无质量问题，甲方一次性向乙方结清。第七条：违约责任1、甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方元。2、甲方不按合同的约定拨付款，每拖一天，按付款额的支付滞纳金。3、乙方原因过期竣工，每过期一天，乙方支付甲方元违约金。4、乙方应妥善保护甲方提供的设备和工程成品如果造成，应照价赔偿。5、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发动的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第八条：争议或纠纷处理1、本合同在履行期间双方发生争议时，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿协商调解，或者协商调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由仲裁委员会仲裁。3、向当地人民法院提请诉讼。第九条：其它约定1、本合同经双方签字(盖章)后生效。2、本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日装饰施工合同书篇2施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是小编搜集的装饰施工合同书范XX篇，希望对你有所帮助。装饰施工合同书范X(一)发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：经对多方面进行考察，确定长沙XX公司为该工程的承包施工单位，承接该工程材料采购及装饰工程施工。结合本工程的具体情况和国家的有关法律规范，本着公平、公开、公正的原则，经甲乙双方反复协商，为明确双方的责X，共同完成好施工任务，特签定如下合同：一、工程概况1、工程名称工程2、工程内容负责该工程材料采购及装饰工程施工。3、工期天(自________