建设工程保温材料购销合同汇编3篇.docx

Word格式、可编辑排版
PAGE\*MERGEFORMAT7

建设工程保温材料购销合同（精选3篇）
建设工程保温材料购销合同（精选3篇）建设工程保温材料购销合同篇1甲方(需方)：法定代表人：乙方(供方):法定代表人:依据有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设材料购买事项协商全都，订立本合同。一、产品的名称规格单价数量及其它：酚醛板按样品收货，整板在自然正常使用的状况下(备注：参照所供应的酚醛板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若消失质量问题如大面积开胶起层包调包换。二、乙方供应产品或原材料必需满意：1、达到陕西省相应的质检验收标准;2、根据甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量准时供应;3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货方案告知乙方，乙方得到方案后应在甲方方案二天内供货。2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方准时派收货员刘青对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款商定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。五、甲方的违约责任1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当担当由此造成的损失和运输部门的罚款。4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受的损失。六、乙方的违约责任1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，假如甲方同意利用，应当按质论价;假如甲方不能利用的，应依据产品的详细状况，由乙方负责包换并担当退货而支付的实际费用。3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并担当甲方因此所受的损失费用。七、不行抗力甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应准时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。八、其它按本合同规定应当偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷，当事人双方应当准时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。需方(公章)：供方(公章)：法定代表人法定代表人或其托付代理人：或其托付代理人：年月日年月日建设工程保温材料购销合同篇2合同编号：需方（甲方）：供方（乙方）：甲乙双方本着公平互利、自愿合作的原则，经友好协商，依据《民法典》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。一、产品名称、规格型号、生产厂家、数量和金额产品名称规格型号生产厂家单位数量单价总金额备注合计总金额人民币：二、质量要求和技术标准本合同项下的沥青产品为沥青，其品质应符合交通部颁发的标准jtgf40-《大路沥青路面施工技术规范》执行，详细的技术指标详见附件。三、交货地点、方式和期限交货地点及方式：交货地点为；乙方根据甲方的要求负责送货至甲方指定的地点。交货期限及数量：乙方应在________年____月____日前供应（型号）沥青材料吨；甲方视施工需要将每批次需要的数量提前天通知乙方，乙方应准时根据技术规范组织生产和供应沥青材料。四、运输方式及费用担当乙方采纳汽车运输的方式送货至甲方的指定地点，乙方采纳的汽车运输应为沥青专用罐车装运，运输过程中应实行有效的保温措施。乙方担当沥青中转及运输过程中的一切费用。其他运输方式的商定：.五、合理损耗及计量方式沥青交货数量的确定原则以乙方（或甲方）地磅所供应的过磅数量为准，该地磅须为质量技术监督部门检测周期内检验合格的地磅。甲方有权在交货工地进行复验，若数量误差低于，以甲方称重数量为准；若数量误差超过，双方可共同托付第三方进行重新过磅，并以该计量数据为准，重新过磅费用由差错方担当。六、验收标准、方法和异议期限1.乙方每批次供货时应供应沥青产品的生产厂家证明和出厂检测报告给甲方，并说明装运数量、装运日期、订货数量等，运到指定地点的每车沥青保证厂家的铅封完好，否则甲方有权拒绝接受。2.卸车前，甲方可随时每车取样进行检测，乙方派人现场监督，检验结果双方签字确认后方可卸车。如双方对质量有争议，