外围施工合同通用3篇.docx

Word格式、可编辑排版
PAGE\*MERGEFORMAT5

外围施工合同（通用3篇）
外围施工合同（通用3篇）外围施工合同篇1发包人(全称)：_________________(简称甲方)承包人(全称)：_________________(简称乙方)遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商全都，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________2.工程承包范围：_________________二、合同工期方案开工日期：______年______月______日。方案竣工日期：______年______月______日。工期总日历天数：_________________天。工期总日历天数与依据前述方案开竣工日期计算的工期天数不全都的，以工期总日历天数为准。三、质量标准：工程质量符合_________标准。四、外围施工合同签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：_________________人民币(大写)：_________________(￥元)2.合同价格形式：_________________固定价+变更签证五、结算及付款方式：1.发包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺根据合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式1、发包方的责任：_________________周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。2、承包方的责任：_________________工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。九、附则1、本合同一式______份，其中发包方______份，承包方______份。2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。发包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_______________________年______月______日承包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_______________________年______月______日外围施工合同篇2发包单位：承包单位：一、工程概况及合同价款：1、工程名称：___________________2、工程地点：___________________3、承包方式：以劳务方式包设备、油料二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算方法、质量验收标准，施工图纸执行。1、工程项目内容：土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程，运输、大约_________________万方。2、合同单价：固定单价每立方，土石方石方每立方_________________元。3、验收标准：甲乙双方签证为准。4、结算方式：第一次按_________________万元产值工程量结_________________%，滚动支付，以此类推。工程竣工后，双方在30天内完善竣工结算。三、甲、乙双方的开工、竣工时间1、开工的时间为___________________2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准，乙方应准时进场施工。3、乙方必需文明施工，严禁破坏四周的庄稼、树林和已征红线区以外的土地，不得损害老百姓切身利益。四、甲、乙双方签订的进度付款与竣工结算方法：1、劳务平安保证金：本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务平安保证金在第二次付款时返还。2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目账户，专款专用。五、材料、设备供应1、爆破材料，油料按工程的实际需要量乙方自己供应，其他材料乙方自己选购，手续由甲方帮助办理。2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。六、平安施工责任：1、乙方作为工程施工主体，在施工过程中因自身缘由发生平安事故，由乙方担当全部的法律责任和经济赔偿责任，与甲方无关。2、甲方因宏观管理不当，督促检查不到位，而造成的平安事故由甲方担当管理部分的法律责任。七、乙方进场开工前五天内必需向甲方供应具体的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特别工种的人员名单，同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单供应给甲方，以便双方在施工管理中联系解决问题。八、甲方的责任：1、甲方将施工现场用电、用水，接至距施工地点5