建筑类施工合同通用5篇.docx

Word格式、可编辑排版
PAGE\*MERGEFORMAT14

建筑类施工合同（通用5篇）
建筑类施工合同（通用5篇）建筑类施工合同篇1甲方：乙方：经甲乙双方协商达成如下协议：一、在施工过程中全部的水电路三通，由甲方负责二、在施工中平安质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不担当任何责任。三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必需按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要匀称，地砖必需要平、正、不能有斜块，顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。四、在施工中甲方发觉乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发觉甲方有权终止合同或扣10%的现金。五、施工中假如甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，假如调协不成则在乡一级调协。六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。九、工程完工时自动结束。十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作开心。甲方：乙方：年月日：建筑类施工合同篇2承包单位：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.3工程造价：第二条工程承包方式及付款结算方法2.1单价：2.2工程量结算方法：2.3工程款的支付：2.4甲方收到乙方的工程结算书(或施工进度计算书)，应在一月内赐予审核批复，逾期则视为该工程结算已被确认。第三条工期规定及停工处理方法3.1施工工期为,假如增加工程量，则另计工期。如因桩试压、停电、施工图纸更改、业主缘由工程款不能按期支付、地上、地下障碍物、道路交通和人力不行抗拒的自然灾难等影响，现场签证则工期相应顺延，假如造成停工十五天以上，乙方如需退场或工程停建、缓建，则甲、乙双方必需办理工程中途结算，桩机进退场费由责任方支付。第四条工程质量和交工验收4.1乙方必需按设计图纸和设计修改通知进行施工，工程质量达到设计图纸要求及国家有关建筑桩基工程质量检验评定的合格标准。4.2工程完工后十五天内，由甲方组织有关单位进行桩的检验和交工验收工作，乙方要乐观协作。第五条甲、乙双方的主要责任5.1甲方的主要责任5.1.1办妥工程施工范围内的土地征用手续、工程建设项目的各项报建、施工许可证和临时占用道路需可证。5.1.2开工前做好能满意桩机施工要求的"三通一平'工作,负责5.1.3甲方委派驻工地代表全权代表甲方对工程进度、工程质量进行监督，负责各项签证以及解决发包方应解决的问题。5.1.4担当因地质缘由或地下管线所造成的经济责任，负责排解因施工场地、拆迁等缘由的外来干扰和因施工噪音、振动引起的纠纷处理及担当由此引起的经济损失。5.2乙方的主要责任5.2.1组织施工人员、机械设备进场，编制施工方案，做好各项施工预备工作。5.2.2第一根桩试打后，必需经甲方及相关单位验收后方可进行全面施工。5.2.3负责施工人员的平安纪律训练，文明施工，担当因乙方缘由所造成的平安事故责任。5.2.4根据施工规范要求进行施工，做好中间隐藏工程的验收工作，确保工程质量，按合同规定如期完工。5.2.5做好桩基础施工纪录和竣工平面图等技术资料，作为交工验收的依据。5.2.6负责桩的静载、动测费用工程桩如因乙方缘由造成静载、高应变动测不合格，乙方负责补桩，直至工程质量达到合格标准。第六条违约责任1、合同签定后双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约，所造成的经济损失，由违约方担当赔偿，经协商仍不能解决，另一方可向双方商定的青岛市人民法院提起公诉。2、因乙方缘由造成的工期延误，每延误一天，甲方按工程总价3、如因业主缘由造成的工期延误，由甲方帮助现场办理签证。(不行抗力的因素除外)第七条合同的生效与终止本合同经甲、乙双方签字盖章后生效至本工程办完竣工结算，付清工程款后，合同终止。第八条补充条款1、工程开工前必需选三个点进行试桩，合格后计入100根桩的结算中。若达不到设计要求，乙方必需负责补桩，直至达到设计要求，其所发生的一切费用均由乙方担当。2、桩机进出场费、管桩场地堆放费、工地吊机费等，以业主、监理、甲方现场签证为准，按实结算。3、工程单价中含税金由甲方代扣代缴，个得税执行工程所在地相关规定。4、水电费按实扣除，临时设施由乙方自行解决。5、乙方应出据有效的建安统一发票。失、费用均由乙方负担，同时依法担当相应法律责任。6、乙方供应甲方企业资质、营业执照、法人托付、税务登记、财务印鉴等资料。7、因乙方缘由造成甲方受连带责任，甲方由此所发生的一切损8、未尽事宜，双方协商解决。发包方：承包方：法人代表：法人代表