2022建造工程施工合同汇编10篇.docx

Word格式、可编辑排版
PAGE\*MERGEFORMAT23

2022建造工程施工合同（精选10篇）
2022建筑工程施工合同（精选10篇）2022建筑工程施工合同篇1发包人全称：，验收合格后按实际面积计算工程费用。2、本工程自__年10月5日开头至__年11月4日结束。五、双方责任：1、该项目全部施工内容必需严格按甲方要求进行施工，乙方保证工程质量达到国家相关质量检验标准。2、乙方留意爱护现场环境，杜绝占道施工，并对道路污染准时清理，不能影响家属区住户的日常生活。3、对现场施工人员的管理协调由乙方自行负责，并担当施工人员平安等全部责任，对由此发生的各项费用乙方无条件全部担当，甲方概不负责。六、本合同一式四份，双方各二份，双方签字盖章生效，工程竣工合同终止。甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日2022建筑工程施工合同篇4发包人：(全称)承包人：(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程内容：一10kV高压供电线路。二2台630kVA变压器安装。三400伏低压供电线路。4、承包方式：本工程采纳总价包干的方式承包。二、合同工期开工日期：__年__月__日竣工日期：__年__月___日合同工期总日历天数30天。三、工程质量标准达到国家现行的.有关施工质量验收规范标准，满意施工图设计。四、合同价款本工程采纳总价包干的方式承包，即包干价为：万元，大写：(含主体工程费、设计费等内容)。五、工程款的拨付与结算1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度状况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种状况下均不计算利息。六、工程验收工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人担当一切责任。七、不行抗力因不行抗力大事导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。八、工程质量保修1、本工程整体保修期为1年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。2、若甲方在不违反操作的状况下消失的故障或损坏，乙方负责免费修理。若甲方违反操作规范或不行抗拒力缘由造成的故障或损坏，乙方负责修理，其费用由甲方负责。3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。九、双方责任(一)甲方违约责任(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。(二)乙方违约责任1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。2、因乙方缘由造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方担当。3、因乙方缘由导致本工程不能按时正常供电，乙方担当全部违约责任。4、乙方须严格根据图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同商定的材料。十、合同争议解决1、双方随时协商解决有关施工中发生的详细事宜，共同履行本合同各项规定。2、本合同条款对特别状况未尽事宜，双方可依据详细状况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。发包人：(公章)住宅：承包人：(公章)住宅：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：年月日经办人：鉴(公)证机关(盖章)年月日2022建筑工程施工合同篇5甲方：____________________乙方：____________________依据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，乙方通过______方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同：一、甲方将位于____________全部的，______以北、现______以西与______毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用，其四至