建设施工合同起诉状汇编3篇.docx

Word格式、可编辑排版
PAGE\*MERGEFORMAT5

建设施工合同起诉状（精选3篇）
建设施工合同起诉状（精选3篇）建设施工合同起诉状篇1原告：________________法定代表人_______________，职务董事长，住__________市__________区__________街__________号楼__________室，邮编：________________电话：_____________被告：________________公司，法定代表人_______________，职务总经理,住__________市__________区__________号，邮编：______________电话：_____________案由：_________________建设工程施工合同纠纷诉讼恳求1、判令被告马上返还保修款______________元，延迟支付的违约金______________元;以上两项共计______________元;2、以上金额截至____年_____月_____日，逾期支付，则以______________元为基数，按每日______________%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，根据合同商定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还商定工程款的___%作为保修款，保修期自竣工之日起______个月，项目最终的结算金额为_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发觉质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严峻损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，恳求依法裁判。此致__________市__________区人民法院具状人：________________有限公司法定代表人：___________________________年__________月__________日建设施工合同起诉状篇2民事起诉状原告法定代表人系经理被告法定代表人系经理。诉讼恳求1、恳求判令被告返还原告已经支付的钱款万元。2、恳求判令被告赔偿原告的电费支出元（自年月起暂计算至年月）。3、本案诉讼费由被告担当。事实与理由年月日原告接取业主A置业有限公司X配电房工程。年月日，原被告双方签订《设备销售安装合同》一份商定被告承建X配电房工程并根据“图审图纸”要求施工，以及负责图纸范围内的设备供应、运输、安装及安装时的平安问题，费用合计元，交货期限为原告最终认定的技术要求之日起30天内，交货方式为被告负责运输交货。年月日，被告向原告出具《承诺书》一份，该《承诺书》说明：因被告方缘由工程处于半停工状态，现特殊以书面形式承诺，至年月日前完成合同商定内的剩余工程量并严格根据图纸和电力局验收要求，且质量达到合格，如未按承诺内容和期限完成，情愿担当从该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止给原告和A置业有限公司由此引起的一切相关经济损失和一切法律责任。年月日，原被告签订《协议》一份，《协议》内容如下：双方确认因被告缘由造成年月日双方签订的《设备销售安装合同》下的工程处于半停工状态，且被告已经选购或安装的设备未符合电力局的验收标准，被告认可系因其单方面缘由造成了工程无法竣工并通过验收。双方商定于年月日解除双方之前签订的《设备销售安装合同》，且被告自愿担当因解除合同或未根据合同商定内容履行合同而给原告和业主A置业有限公司造成的自该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止产生的一切经济损失和法律责任。截止至年月份，原告因被告先行为所遭受损失如下1、原告已向被告支付钱款万元，因被告缘由合同已解除，该部分已支付货款应予全额返还；2、由于被告未按合同准时完工，自年月自年月产生用电费用元，该笔费用由业主A置业有限公司支付，原告与A置业有限公司之间有电费清算协议，将由原告负担该笔电费。原告认为其与被告之间签订的《设备销售安装合同》、《协议》以及被告出具的《承诺书》系真实的意思表示，合法有效应受法律爱护。现被告未按约担当相应责任的行为严峻侵害了原告的合法权益，故原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定诉至贵院，望判如所