通风空调工程安装合同范本整理版.docx

通风空调工程安装合同范本整理版发包人（甲方）：地址：承包人（乙方）：地址：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商甲方将______________项目的通风空调安装工程交由乙方进行施工现就本工程的相关事宜达成如下一致意见供双方遵照执行。一、工程概况1、工程地点：2、承包方式：3、承包范围：4、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期并在工程接收证书中载明；因发包人原因未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收或完成竣工验收不予签发工程接收证书的以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收发包人擅自使用的以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）计划开工日期：_______年_______月_______日计划完工期限：_______年_______月_______日总工期：_______天。（2）甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。二、双方职责1、甲方职责（1）甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助协调邻里关系提供条件适格的场地。（2）甲方有责任在本次工程完成后按付款方式中的规定与乙方完成相关费用的结算。（3）甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。（4）甲方应在收到乙方的验收通知时三日内组织人员进行验收。2、乙方的责任、权利与义务（1）乙方为本次工程的施工主体有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。（2）乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。（3）乙方应保证安全文明施工禁止酒后作业。（4）工程完工当天乙方应向甲方发出验收通知。（5）乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。三、付款方式1、在合同签订时甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。2、工程结束完成验收时支付工程款的________%剩余________%作为质保金在保修期满时无息支付给乙方。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。四、质量要求本工程的质量应满足国家以及行业的标准若工程所在地有更严格的标准则本合同适用更严的标准。若该工程质量达不到要求乙方应承担返工所有的费用及承担迟延履行给甲方造成的损失。五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。六、工程量变更说明1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量应与乙方协商；2、如乙方同意变更双方应签订本合同的附件调整服务价格和完工时间；3、若乙方不同意变更则允许乙方提前通知甲方解除合同。七、违约责任在本合同的履行过程中任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的均应全部赔偿；若造成的损失不大不影响合同的履行则双方应继续履行合同责任方要给守约方补偿工程款的_______%共计_______元作为违约金。八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议由双方协商解决。协商不成双方均可向工程所在地人民法院起诉。九、附则1、本合同在双方签章后甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕本合同自行终止。2、经甲乙双方同意本合同可提前终止。3、本合同一式_______份双方各持_______份。具有同等法律效力。4、本合同未尽事宜双方协商解决。甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：_______年_______月_______日乙方：负责人：联系方式：工程所在地：签订时间：_______年_______月_______日我推荐空调清洗合作合同范本最新整理版甲方：乙方：风险提示：合作的方式多种多样如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等不同合作方式涉及到不同的项目内容相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上仅供参考。实践中需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等修改或重新拟定条款。经双方友限协商由乙方为甲方业主提供家庭空调清洗、维修、保养服务本着互利的基本原则特制定本