工程类合同-.doc

第页共NUMPAGES6页
工程类合同|

**市政府采购合同
工程类合同编号：
签订地点：**市**区甲方：（建设单位）
乙方：（施工单位）
按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，通用条款部分执行《**省建设工程施工合同》，专用条款约定部分，结合本工程实际情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：
二、工程内容：
三、承包方式：
四、工程期限：
自
年月日开工至年月日竣工实际工作日计天。
五、中标或成交价：人民币（大写）：（小写）：
六、付款方式：____________________________________________付款期限：____________________________________________七、工程质量：执行国家有关规定及行业标准，保证工程质量合格。
八、甲方工作
指派
为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
九、乙方工作
指派
为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，并严格执行施工规定、安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定。严格按照图纸或项目说明进行施工，做好各项质量检查记录。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意改变施工计划、图纸等；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
十、材料供应的约定
由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，甲方提出质疑应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
十
一、关于工程质量及验收的约定
验收方式：_____________________________________________。
本工程以施工图纸、项目说明、设计变更和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
十二、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸和项目说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。
由于甲方确认的图纸或项目说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致引发事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
十三、履约保证金和质量保证金约定(如项目不需缴纳,删除此条)
按照采购文的相关内容的要求，乙方需按工程中标或成交总价款的___%向采购人缴纳履约保证金，即
元。自工程验收合格后自动转为质量保证金。质保期为工程竣工验收后年。保质期满后，无质量问题，无息退还质量保证抵押金；出现质量问题后，甲、乙双方协商后按《房屋建筑工程质量保修法》执行。如乙方未在合同约定期限内履约或履约验收不合格的，履约保证金不予退还。
十四、工程结算的约定
工程竣工验收后，甲、乙双方需携带工程验收报告书和政府采购项目验收单及相关资料，到财政相关部门办理工程结算。
十五、争议或纠纷处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列几种方式解决：
（1）提交有关行政主管部门进行调解；
（2）调解无效时采取诉讼方式解决，并约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
十六、工期延误：如果关键施工节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：（1）重大设计变更（2）不可抗力（3）由于业主原因要求停工（4）甲方书面同意工期顺延的其他情况。
因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成一切经济损失和赶工费用。甲方需提前完成工期时，有关事宜有双方协商解决。
十七、违约责任：
十八、安全措施：
十九、其他未尽事宜：
二十、本合同由自甲、乙双方签字盖章之日起生效。合同一式五份，甲方、乙方、政府采购办、核算中心、政府采购中心方各一份（可根据需要另增加）。
甲方采购单位名称：
（章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
账号：
电话：
邮编：
年月日乙方供应商名称：
（章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
账号：
电话：
邮编：
年月日采购中心**市政府采购中心：
（章）
经办人：
审核人：
年月日注：甲方自合同签订之日起2个工作日内，在政府采购管理平台上传已签订好的政府采购合同（自动发布至**省政府采购网），逾期不上传者，责任自负。