建筑施工设计合同.docx

建筑施工设计合同

在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的建筑施工设计合同，仅供参考，欢迎大家阅读。发包方(甲方)：____________地址：___________设计方(乙方)：____________地址：___________根据民法典的相关规定，鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体，甲方将______工程的建筑施工设计业务交由乙方承接，结合本合同的具体情况，特签订如下协议，以便共同遵守。一、项目概况1、项目名称：2、设计规模：3、承接方式：4、工程地点：二、甲方义务1、在工程开工前____天，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。2、甲方应及时提交设计前的基础文件，并保证其合法性与完整性。3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款，不得无故拖延。4、甲方有义务保护乙方的设计版权，不得复制、披露、转让给第三方重复使用。三、乙方义务1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。2、乙方应在收取定金后____天内，交付设计草图。3、乙方应在收到第一笔设计款后____天内，交付效果图。4、乙方应在收到第二笔设计款后____天内，交付施工图纸。5、乙方的设计不得指定商品和商家。6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更。四、设计费1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础，上下浮动不超过百分之三十。暂定设计费为人民币______元。2、甲方在签订合同当日须向乙方支付定金，______元，结算时折算为设计款。3、在确认设计草图两天内，甲方应向乙方支付第一笔设计费，______元。4、在验收效果图后两天内，甲方应向乙方支付第二笔设计费，______元。5、在乙方交付完施工图纸两天内，甲方验收合格的，甲方应向乙方支付尾款，______元。五、保密条款甲乙双方在合同履行过程中，均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可，私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料，否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。六、违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应按设计费的____%，向乙方支付违约金，______元。2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付设计费的____%，______元。(甲方可在设计费中扣除)七、附则1、本合同自双方签字后生效，双方义务都履行完毕后，合同自行失效。2、本合同正本一式____份，甲乙双方各执____份，并交工程所在地建筑单位留存____份。3、因履行本合同发生争议，协商不成的，双方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁，仲裁仍不能解决的，双方均可向工程所在地人民法院起诉。4、本合同未尽事宜，需经双方共同协商，协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力，相反条款遵循意思自治。甲方：___________代表人：____________身份证号：____________联系方式：____________签订时间：______年____月____日乙方：___________负责人：____________身份证号：____________联系方式：____________签订时间：______年____月____日