三斗四斗增加实体工程量报告范文.docx

三斗四斗增加实体工程量报告范文

第一篇：三斗四斗增加实体工程量报告范文关于成都市新都区二0一一年农业综合开发土地治理项目一标段工程量增加的报告成都市新都区农业综合开发领导小组办公室：我部根据2011年9月8日开工协调会会议精神对本标段内渠道进行了详细的调查，经调查发现局部渠道工程量将增加。为确保在保质保量的前提下本工程能顺利进行，现将工程量增加部分汇报如下：一、北四支三斗（2号渠）：K0+745至K0+765m处，两边被水冲达8m宽，深1.5m，形成了一个回水沱，为确保质量应采取如下措施：1、将渠底淤泥清理干净，采用连砂石回填。增加工程量：连砂石回填1.0米深*3.6米宽*20米长=72立方米2、渠道两边采用砌三顺一丁300*300*600混凝土条石，砌筑方案同北四支四斗K0+00-K0+300。增加工程量：0.6米宽*1.2米高*20米长*2侧*8/14=16.5立方米二、北四支四斗（3号渠）：1、根据设计图纸K0+300至K0+1150需要维修部分长度为215米,经实际调查K0+300至K0+1150需新建460m；需单边维修长度为380米。故K0+300至K0+1150增加工程量为：1)增加新建预制板渠道460米2)增加单侧修复预制板渠道380米-215米=165米2、根据设计图纸K1+750至K1+980右岸为已建渠道，左岸需修复。经实际调查K1+750至K1+980均为原状沟渠，未成修建过。故K1+750至K1+980增加工程量为：1）增加新建预制板渠道230米。为确保工程质量，为确保按照合同工期完成工程任务，请建设、监理单位及时对上述问题议定处理意见。四川省蜀宇建筑工程有限公司2011年9月22日第二篇：工程量增加报告关于工程量增加的申请报告榆次国土分局土地开发中心山西明源工程咨询监理有限公司：榆次区什贴镇冀家坪村等四村土地开发项目于2010年6月11日开工建设，于2011年4月20日已按合同全部施工完毕。现将该项目的有关情况报告如下：一、项目完成工程量情况：1、竣工面积：共完成地块31块，完成总面积178481㎡，其中道路田间路面积10779㎡，地块面积167702㎡。2、土方开挖：816431.12m³,田埂修筑324.01m。3、田间道路：新建田间道路3.593千米。4、未完成面积：涉及古墓区未完成耕地面积约13698㎡二、施工中发生的问题：1、因2010年7月2日，文物局责令停止在涉及古墓区范围内的施工，其余田块已全部做完。2、施工中项目区原设计土方量为53.79万m³，完工实际土方量81.6431万m³，比原设计土方量大出27.8531万m³。3、关于主材油料（柴油）涨价，开工时7200元/吨，从2010年10月26日至2011年工程完工前涨价三次，全国油价上涨至8550元/吨，给工程带来巨大的费用和支出，油价里多支出约6万多元。申请补偿油料涨价的差额。三、资金问题：该项目工程合同预算总投资为160.3354万元，因项目区沟深、土方量远远大于设计，加上油料上涨的实际情况，工程费用已超出预算范围，本项目我公司已严重亏损28.5万元（未扣除古墓区核减数字）。古墓区虽然两个地块没有完成但实际动土方量已远大于设计土方量，我单位希望业主及监理单位给予考虑追加费用。晋中万华工程机械有限公司2011年5月9日第三篇：增加工程量增加工程量，工期顺延一、案件基本事实上诉人（原审被告、反诉原告）：龙祥大酒店公司。上诉人（原审原告、反诉被告）：萧二建公司。1994年6月17日，龙祥大酒店公司与萧二建公司签订《中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》约定，将中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包给萧二建公事。承包范围包括：L群楼的所有土建及预埋管线预埋件工程，商住楼地面19层，局部22层，地下1层，宾馆地面9层，地下1层，商场3层，地下局部1层以及室外储水池。承包方式采用总价一次包干方式承包，所有取费标准一次确定，其依据为龙祥大酒店公司提供标单内的工程。工程造价一次包死，全部造价为2000万元人民币，任何文件均不作调整依据。因设计变更引起工程量增减，经双方核准后按2000万元（标底报价单）的组价计算办法进行增减工程量的补充调整。因龙祥大酒店公司要求设计变更引起工程量较大变化，人力不可抗拒的自然灾害，以及龙祥大酒店公司同意顺延的其他情况，工期可相应延长。1994年7月9日开工，工程总工期为550（日历天）。如总工期延期，每天按合同总造价2000万元的千分之一点五即30000元罚款。双方还对其他有关事项作了约定。1995年11月28日，龙祥大酒店公司与萧二建公司安装分公司（无独立法人资格）签订电气安装工程承包合同约定，承包施工整个建筑结构群中除商场已完成部分外的电气照明、动力控制；其中灯具龙祥大酒店公司提供，不