工程协议书最新精选.docx

工程协议书

有关工程协议书模板锦集10篇在生活中，协议起到的作用越来越大，协议具有法律效力，确立某种法律关系。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编帮大家整理的工程协议书10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。工程协议书篇1甲方：乙方：经双方协商，就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议：工程概况：工程地点：工程内容：规格：协议金额：元（大写：元整）。双方责任：甲方责任：提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜，如因现场协调原因拖延工期由甲方负责；按协议规定支付预付款及结算余款，因付款拖延影响工期责任由甲方责任；乙方负责提供工程的设计图纸，甲方签字确认效果图及施工方案，如中途改变设计及施工方案造成的损失由甲方负责；甲方委派相关人员进行施工现场协调，配合乙方进行现场施工。（一）乙方责任：提供工程的设计效果图、施工图及施工方案，经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准；（注：按图纸施工）乙方按协议规定的工期交工，因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责；乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故，其后果和责任由乙方负责。工程因人为破坏，不可抗拒因素除外霓虹灯质量保二年，数码管质量保三年。付款方式：双方签订制作安装协议后，甲方分二次向乙方支付工程款，即协议经双方签字生效后，首付50％的工程预付款元；工程结构完工后再付30%元工程完工后经甲方验收合格后一次性付清（除2%质保金）余款元完工日期：自双方签订协议后第二天算起为天（即年月日前完工）如遇特殊情况，经双方协商同意后，工期可后延。附则：1、本协议双方代表签字，双方单位盖章后生效。2、本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议在执行过程中，如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。甲方单位：乙方单位：甲方代表：乙方代表：年月日工程协议书篇2甲方（责任人）：乙方（责任人）：甲方委托乙方承担恒天首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作，为做好相关工作，甲乙双方本着平等互惠的原则在诚信、公平、自愿的基础上，经过双方协商，特签定协议书如下：一、工作内容：甲方委托乙方承担恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作。工作内容主要包括：工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。施工图预算范围包括：钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程，不包含任何安装工程。二、承包方式乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价（不包括安装类的预算）的1‰（千分之一）的固定比例计算预算费用。三、双方责任：甲方责任：（1）、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸（蓝图壹套）电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。（2）、严格按照协议要求支付相关费用。（3）、预算会审如在外地进行，应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费；出差时间限2天以内，且放在周末。乙方责任：（1）、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。（2）、预算内容要求全面，正确，质量符合国家及陕西省的相关标准要求。（3）、按期完成任务，及时参与甲方或审计单位的会审。（4）、免费完成会审后的相关调整、修改工作（限2次）；发生原则性的大修改时，其费用另行商定。（5）、保存好甲方提供的图纸等资料，预算工作结束，及时完整返还甲方。四、完成日期要求：（1）、20xx年6月27日，甲方提供全套的图纸；（2）、至20xx年7月16日17：00时，完成全套预算工作；五、预算费用的支付方式：本合同按现金（人民币）支付或银行转账的方式付款，所有款项必须由乙方（责任人）亲自确认领取。乙方将纸质工程量预算表、计价预算书在合同约定的时间内交给甲方，并由甲方组织内部初审，初审时间不超过3-5天。初审后甲方按内部初审预算总造价的0.5‰（千分之零点五）支付预付款；待与业主最终会审完成后七日内按业主最终认定的预算总造价结清剩余预算费用。六、争议解决：发生争议时，甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决，如协商不成，甲方乙方同时向当地仲裁委员会提出仲裁。七、合同生效和终止：本合同自双方签字后生效，完成合同项下的所有权利、义务、双方账款结清后，本合同自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。相关补充条款：注：以上补充内容具有同等法律效力。甲方（责任人）：乙方（责任人）：地址：地址：邮政编码：邮政编码：710068电话：电子信箱：开户银行：帐号：户名：工程协议书篇3GF——0201合同编号：建设工程施工合同发包人（全称）：_无锡市滨湖区蓝天养老院__承包人（全称）：_江苏中轩建设有限公司_中华人民共和国建设