建设工程承发包合同（精选5篇）.docx

建设工程承发包合同（精选5篇）

第一篇：建设工程承发包合同建设工程承发包合同甲方：（用人单位）项目部负责人或委托代理人电话（手机）施工工地地址乙方：承发包人姓名性别身份证号家庭住址电话（手机）户口所在地省（市）区（县）街道（乡镇）村邮编（班组成员名单见附件）根据《中华人民共和国劳动法》和有关法规，甲乙双方平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、工程项目名称：二、工程地址：三、工期要求：本分项工程自年月日开工合同生效至年月日完工，（保修期满）合同终止。四、质量要求：1、乙方施工的分项目工程质量必须达到2、乙方必须按照图纸和国家验评标准施工，工程质量必须达到甲方建设单位所签订的工程合同质量标准，出现质量事故或达不到质量要求，所造成的损失均由乙方负责。五、安全生产，文明施工。乙方在施工中要认真做到文明施工，安全生产。施工现场达到“三清”“六好”标准，严格遵守安全操作规程，杜绝工亡事故和重大伤残事故，月负伤频率控制在2‰以下。乙方如违反国家安全操作规程和甲方制定的安全规定，发生工伤、工亡事故，积极配合安全监督部门分析事故原因，并承担相应的经济损失。六、甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全的有关规定为乙方配备必要的安全防护设施，发放必要的劳动保护用品。七、甲方必须为乙方缴纳意外伤害保险。乙方如发生工伤、工亡事故时，应及时向甲方汇报，甲方协助乙方事实救护，申报工伤认定、评残。保险赔付等工作或经市劳动仲裁部门协商解决。甲方承担为乙方投保后获得理赔范围的经济责任，其他经济责任由乙方承担。八、乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同。（一）有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等违纪行为的;（二）乙方领导水平、施工水平低下，不能达到合同质量标准或工期标准的，经甲方警告仍达不到要求的；（三）乙方拒不执行上级有关法律、法规和相关规定及甲方有关制度并经教育拒不执行的；（四）严重失职，对甲方利益造成重大损失的；（五）乙方责任人被依法追究刑事责任的。九、甲方拒不执行上级有关法律、法规和有关规定，对乙方利益、人身安全造成危害和损失，经协商仍不解决时，乙方可以解除合同。乙方解除本合同必须提前5—10日以书面形式通知甲方，不得擅自离职。十、其他约定（一）乙方严格按照甲方下达的月份施工计划组织施工。如果出现工期延误，是甲方原因由甲方负责，是乙方原因由乙方负责，每延误一天甲方扣罚乙方人工费总额2%.（二）上级主管部门检查文明施工，安全生产所发生的罚款，属于甲方责任由甲方负担；属于乙方责任由乙方负担。（三）工程竣工后乙方按规定进行回访维修，并将回访维修记录报告甲方。（四）严格禁止乙方使用童工。甲方负责监督检查，如发现违法行为，除责令乙方将其送回户口所在地外，按日罚款239元。同时禁止使用老弱病残人员，出现事故均由乙方负责。（五）乙方应服从甲方正常指挥调动，遵守甲方各项管理规定，保持班组人员相对稳定，出现人员变动要及时汇报给甲方并填写更改合同成员名册，保证生产正常进行，做好班前面试体检工作。如发生可疑情况及时报告甲方，相应采取措施，隐瞒不报甲方追究乙方责任，发生的经济损失由乙方负担。（六）发生非因工负伤，疾病时均由乙方负责。十一、双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向秦皇岛市劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁不服的，可自仲裁之日起15日内向秦皇岛市海港区人民法院起诉。发生诉讼争议由秦皇岛市海港区人民法院解决。十二、本合同未尽事宜双方协商解决，如与上级法规相悖的，按照上级有关规定执行。十三、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签字之日起生效，合同解释权归甲方。甲方：（公章）乙方代表（签字）负责人或委托代理人：(签字)签字日期：年月日第二篇：建设工程(房地产开发项目)承发包合同管理建设工程（房地产开发项目）承发包合同管理2008-11-04（一）承发包合同造价过程控制造价过程控制程序的一系列特别约定1、约定开发商按工程形象进度分段提供施工图的期限和开发商组织分段图纸会审的期限；（施工图及图纸会审）2、约定承包商收到分段施工图后提供相应工程预算以及开发商批复同意分段预算的期限；经开发商认可的分段预算是该段工程备料款和进度款的付款依据；3、约定承包商按经开发商认可的分段施工图组织设计和分段进度计划组织基础、结构、装修阶段施工；合同规定的分阶段进度计划具有决定合同是否继续履行的直接约束力；4、约定承包商完成分阶段工程并经质量检查符合合同约定条件向开发商递交该形象进度阶段的工程决算的期限，以及开发商审核批准的期限；5、约定开发商拨付承包商各分阶段预算工程款的比例，以及备料款、进度款、工程量增减值和设计变更签证、新型特殊材料差价的分阶段结算方法；6、约定全部工程竣工通过验收后承包商递交工程最终决算造价的期限，以及开发商审核是否同意及提出异议的