护城河五期彩钢围墙工程施工合同.docx

护城河五期彩钢围墙工程施工合同

第一篇：护城河五期彩钢围墙工程施工合同护城河五期彩钢围墙工程施工合同发包人：承包人：（以下简称甲方）（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规等规定，甲、乙双方就甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙施工事项协商一致，签定本施工合同。一、工程概况1、工程名称：护城河五期工程彩钢板围墙工程。2、工程地点：莆田市荔城区拱辰办事处。3、工程承包范围及内容：甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙。4、工期：2009年月日前完成。5、质量等级：合格。6、承包方式：本工程为包工包料方式，不含税；计价方式：①承包单价为90元/米或50元/㎡（立柱采用L30×3角铁@1500含斜撑、底管及锚杆500㎜，两根□30×1.2方管），②承包单价为100元/米或56元/㎡（立柱采用□30×1.5方管@1500含斜撑、底管及锚杆500㎜，两根□30×1.2方管）。该承包价含0.426厚彩钢板、材料、人工、机械、利润、安全文明等所有费用。二、合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、本施工合同2、标准、规范及有关技术文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。三、合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：主要包括合同法、建筑法、工程质量管理条例、建设工程施工发包与承包管理暂行规定、招标投标等国家和地方现行的法律、行政法规等。适用标准规范的名称：现行的建设工程标准强制性条文、施工操作规程、施工及验收规范、工程质量检验统一标准等。四、甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表。五、乙方驻工地代表乙方委派同志为驻工地代表。六、甲方工作1、甲方开工前提供符合施工要求的电源接驳点至施工点半径100米内，施工用水采用市政管网供水，费用由甲方负责。2、甲方无偿提供材料堆放仓库。3、甲方负责按合同支付工程款。4、工程竣工后乙方通知甲方验收，甲方收到乙方书面通知后应在7天内组织验收。七、乙方工作1、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，如发生损失由乙方负责恢复。2、工程竣工交付甲方之前，应做好施工场地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，在工程交付甲方之前负责对现场的一切设施和施工成品进行保护，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。3、乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，工程完工后二天内应清理完施工现场的所有机械及设施。4、乙方应加强安全生产管理，严格按有关施工安全规程施工，杜绝任何安全事故，如发生由乙方责任导致的安全事故，由乙方承担全部责任。八、工期本工程在开前两天由甲方向乙方发出开工通知书，乙方施工工期必须满足甲方施工进度要求。如因以下之一原因可能造成工期延误：1、设计变更增加工程量10%以上；2、非乙方原因造成的停电、停水导致停工8小时以上（一周内累计计算）；3、因甲方报建手续或不可抗力延误工期；4、因其它原因延误工期；乙方应在5天内向甲方书面提出《工期顺延申请报告》，甲方应在5天内给予答复，逾期未答复可视为确认，工期顺延。九、检查和返工在工程交工前，乙方应书面通知甲方对乙方施工的项目进行初步检查，如发生遗漏项目或有施工质量等问题，乙方应在交工验收前进行返工处理。乙方因质量问题接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施。十、工程质量及验收本工程施工质量须符合《建筑工程施工及验收规范》及其它相关的规定，综合评定达到合格标准。1、甲、乙双方应及时办理工程的检查与验收手续，需验收时，乙方应提前书面通知甲方，甲方接到申请后应及时组织验收。2、本工程无保修期，但若因非人为造成的倾覆由乙方负责维修。十一、工程款支付1、乙方材料进场后甲方即付乙方人民币万元。2、验收合格后，甲方再付乙方至总造价的95%，余5%保修金待工程拆除时结算并付清余款。十二、争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方因履行合同如发生争议，应协商解决，协商不成，可向履行地人民法院起诉。2、除发生争议提起诉讼的部分外，双方应当继续履行合同规定的其他义务。十三、其它本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工付清款后自行终止。甲方：乙方：签约地点：福建省莆田市荔城区拱辰签约时间：第二篇：彩钢工程施工合同彩钢工程施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。一、工程地点：二、工程内容：三、工期要求：开工时间为年月日，竣工时间为年月日。如遇雨天、停电、甲方未按合同支付工程款造成停工，工期