门诊综合楼工程量增加报告.docx

门诊综合楼工程量增加报告

第一篇：门诊综合楼工程量增加报告XX医院关于门诊综合楼装饰装修工程增加工程量的情况说明：XX人民医院门诊综合楼装饰装修工程，于20XX年X月招标，20XX年X月初签订工程施工合同，并开始施工装修样板房。由于招标工程量清单漏项、漏量以及原设计对影像放疗中心的设备房未进行设计，房间功能按照三级甲等综合医院标准进行了较大调整等原因，工程竣工验收后，我院依据工程招标文件，对工程量进行清理、核实、确认，发现工程量增加较大。现将增加工程量的有关情况作如下说明：一.装饰装修主要材料价格的确定20XX年X月X日，省委领导带领市相关部门领导，到工地现场检查工程进展情况，对我院门诊综合楼的装修各方面不满意，特别对装修样板房的材料、质量提出要求：需明确材料价格，保证材料质量。纪委、招建委、招标站、财政评审均同意：根据招标清单的组成，对主要材料的品牌、质量、价格进行市场考察、审定。为落实上述精神，我院对财评文件要求的主要材料暂估价组织建设方、施工方、监理方、设计方相关人员，于20XX年X月X日、20XX年X月X日、20XX年X月XX日、20XX年X月XX日分别对XX、XX等地建筑材料市场的装饰材料进行了市场考察，对装饰装修材料价格进行了调查和认定，确认了主要装饰材料的品牌、质量、价格，并形成考察报告，报我院基建科讨论、确定，形成文件，通知施工单位执行。此操作程序得到监察局、发改委、财评中心、招建委、卫生局相关领导参加的工程促进会上得到认可、确定。二.工程量的清理、核定根据XX医院工程基建科办公会议安排：由XX医院XX负责，基建科组织，参加人员为医院工程基建科、监理公司、施工单位，对XX医院门诊综合楼装饰装修工程量进行核实清理确认。1.对工程施工现场的情况进行了现场调查，确定工作程序，并共同现场逐层测量核实装饰装修高度、宽度，重点部位的测量、计算方法。2.根据装饰装修设计图，对每层、每个房间进行测量计算，对装饰装修的地砖、墙砖、顶棚、乳胶漆、轻钢龙骨隔墙等大面积的工程量进行核实，并将核实数据与施工方进行共同确认。3.对楼梯、不锈钢栏杆、铝塑板、铝垂板、不锈钢卷帘门等工程量，共同进行现场测量核实、计算，确认工程量。4.按照建筑图对门、窗进行计算；对门槛石按照门洞数量计算。以上工程量核实汇总后，参加人员共同签字认可。三.增加工程量分项具体说明（根据实际情况逐一写）（一）800mm*800mm地砖增加(二)300mm*600mm墙砖增加（三）1200mm*600mm墙砖增加（四）木地板增加（五）高精版顶棚增加（六）铝扣板增加（七）铝塑板增加（八）墙纸增加（九）玻璃幕墙、采光顶棚增加（十）不锈钢栏杆（十一）楼梯花岗石增加（十二）厕所隔断增加（十三）新增工程量（十四）减少工程量第二篇：工程量增加报告关于工程量增加的申请报告榆次国土分局土地开发中心山西明源工程咨询监理有限公司：榆次区什贴镇冀家坪村等四村土地开发项目于2010年6月11日开工建设，于2011年4月20日已按合同全部施工完毕。现将该项目的有关情况报告如下：一、项目完成工程量情况：1、竣工面积：共完成地块31块，完成总面积178481㎡，其中道路田间路面积10779㎡，地块面积167702㎡。2、土方开挖：816431.12m³,田埂修筑324.01m。3、田间道路：新建田间道路3.593千米。4、未完成面积：涉及古墓区未完成耕地面积约13698㎡二、施工中发生的问题：1、因2010年7月2日，文物局责令停止在涉及古墓区范围内的施工，其余田块已全部做完。2、施工中项目区原设计土方量为53.79万m³，完工实际土方量81.6431万m³，比原设计土方量大出27.8531万m³。3、关于主材油料（柴油）涨价，开工时7200元/吨，从2010年10月26日至2011年工程完工前涨价三次，全国油价上涨至8550元/吨，给工程带来巨大的费用和支出，油价里多支出约6万多元。申请补偿油料涨价的差额。三、资金问题：该项目工程合同预算总投资为160.3354万元，因项目区沟深、土方量远远大于设计，加上油料上涨的实际情况，工程费用已超出预算范围，本项目我公司已严重亏损28.5万元（未扣除古墓区核减数字）。古墓区虽然两个地块没有完成但实际动土方量已远大于设计土方量，我单位希望业主及监理单位给予考虑追加费用。晋中万华工程机械有限公司2011年5月9日第三篇：增加工程量增加工程量，工期顺延一、案件基本事实上诉人（原审被告、反诉原告）：龙祥大酒店公司。上诉人（原审原告、反诉被告）：萧二建公司。1994年6月17日，龙祥大酒店公司与萧二建公司签订《中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》约定，将中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包给萧二建公事。承包范围包括：L群楼的所有土建及预埋管线