雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同.docx

雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同

第一篇：雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同雨棚工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本————商场坡梯雨棚工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围及材料：坡梯上修建雨棚，具体工程范围为坡梯露天部位和前面进出口路上。总施工面积为340平方米。工程材料为10mm阳光板，5*5方钢，防护网。三、合同工期：开工日期：2011年11月15日开工竣工日期：2011年11月25日竣工。合同工期总日历天数10天。四、质量标准：方钢防锈处理，板连缝防水处理。必须达到安全标准。乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工，工程质量由甲方或者甲方指定的部门验收，有不合格的返工到合格为止，所有损失由乙方负责。五、合同价款及付款方式：乙方包工包料完成此工程。每平方米为170元，合计工程金额57700.0元（大写）：伍万柒仟柒佰元。工程初检验收合格后一次性付清。六、保修责任：承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。七、双方共同责任：发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。八、施工管理要求和安全责任：工程承包后由乙方按有关施工规范标准组织施工，积极配合甲方要求的标准进行施工，自负盈亏，不得违法转包，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。甲方要做好安全防范工作，如有出现安全事故、人员伤亡、财产毁坏等由乙方承担。九、违约责任；由于一方的过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。十、合同生效：本工程合同经双方共同签署后生效，双方各执一份。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日—2—第二篇：钢雨棚工程施工合同（范文模版）装饰工程施工合同工程名称：工程地址：发包单位：承包单位：签订时间：签订地点：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________装饰工程施工合同甲方：____________________________乙方：____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，依法签订本合同。一、工程概况工程名称：__________________________________工程地点：__________________________________工程内容：__________________________________二、工程承包范围及承包方式：_______________________________________________________________________________三、工程质量标准：_________________________________四、工程报价（大写）：_________________小写：___________五、合同工期：___________天。六、双方责任1、甲方责任（1）无偿提供施工场地，做好“三通一平”，维护好施工环境。（2）派人员协助施工单位，监督施工质量。（3）按合同支付工程款。2、乙方责任（1）签订合同后，按图纸，合同安排施工。（2）严格按照施工规范，确保工程质量。（3）严格按操作规程和施工规定进行安全文明施工。七、工程付款方式1、工程预算款：甲方应在合同签订生效后______日内，按合同总额支付______%。计款_______________元整（小写）__________元，预付乙方工程备料款。2、工程进度款：（1）工人进场_____日内，甲方按合同总造价的_____%计款_______________元整（小写）____________预付乙方工程进度款。（2）工程进度过半，甲方按合同总造价的_____%计款______________元整（小写）____________，预付乙方工程进度款。（3）工程安装完工并验收合同后__