2023家庭居室装饰装修工程施工合同.docx

2023家庭居室装饰装修工程施工合同2023家庭居室装饰装修工程施工合同（精选21篇）2023家庭居室装饰装修工程施工合同篇1发包方(甲方)：___________________承包方(乙方)：___________________资质等级：_________________________甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：1.工程概况：_________________________2.工程名称________地点________承包范围________承包方式________承包内容________3.工期________________4.工程质量标准：________________5.工程造价：________________________6.付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：________________7.工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8.工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。9.违约责任(1)合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金;(2)未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;(3)因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;(4)甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;(5)由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;(6)由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;10.合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：(1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;(2)向合同签订地人民法院起诉。11.其他具体规定(1)因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________元(此费用不在工程价款内);(2)施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。(3)施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_______点______分至_____点______分;下午_______点______分至_____点______分。12.附则(1)本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(2)本合同签订后工程不得转包。(3)合同履行完后自动终止。(4)本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(签字)_________________代表(签字)：________________乙方：________________________签约日期：_____年_____月____日签约地点：____________________2023家庭居室装饰装修工程施工合同篇2【题目】家庭居室装饰装修工程施工合同（示范文本）【颁布单位】国家工商管理局【发文编号】GF—20__—0207全文合同编号：＿＿＿＿＿＿发包人：承包人：住所：住所：委托代理人：营业执照号：电话：法定代表人：电话：BP机号：委托代理人：电话：本工程设计人：电话：施工队负责人：电话：依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。1.2工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。1.3工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。1.4工程期限＿