广西建设工程施工合同.docx

广西建设工程施工合同广西建设工程施工合同（精选22篇）广西建设工程施工合同篇1发包人(全称)：承包人(全称)：签订地点：签订日期：年月日依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地址：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期：合同签订后天内(日历天)。四、质量标准工程质量标准：五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、成交通知书3、竞标书及其附件4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。六、工程造价：本合同采用单价承包，单价为成交单价，谈判成交总价为(￥：)，详见。七、工程款支付工程款期支付，第一期为预付款，后，预支总工程款的%;第二期为乙方完工后，经甲乙双方验收合格，甲方在接到工程款申请后个工作日内按总工程款的%支付给乙方，余下%工程款为质量保证金;第三期为工程养护期满、乙方履行质保期内修复责任后，经甲乙双方验收合格，甲方自收到乙方申请支付质量保证金后个工作日内向乙方付清质量保证金。甲方每次付款前，乙方向甲方开具发票。八、甲乙双方责任甲方责任1、2、乙方责任：1、2、九、违约责任：除第十条所规定的情形外，若乙方未按合同规定竣工，承包人每延误一天，向发包人支付合同价%/天的违约赔偿费;最高赔偿限额为合同总价的%。十、不可抗力甲、乙双方的任何一方由于人力不可抗拒的原因以及其他不可预见或不可避免的情况不能履行合同时，应立即向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，应立即邮寄以书面形式给对方，根据情况可部分或全部免予承担违约责。双方关于不可抗力的约定:⑴6级以上的地震;⑵10级以上持续1天的大风;⑶暴雨级以上持续1天的大雨;⑷50年以上未发生过，持续2天的高温天气;⑸50年以上未发生过，持续2天的低温天气;⑹50年以上未发生过的洪水。⑺对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。十一、效力条款若合同附件(如有)与正文有不符之处，以合同正文为准。十二、解决合同纠纷的方式：凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，双方应通过友好协商解决。如不能协商解决，可向项目所在地的人民法院提起诉讼解决。十三、联系条款所有关于本合同的事宜可联系如下人员：发包人(甲方)：承包人(乙方)：十四、合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出书面补充规定，经双方签字盖章后补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同壹式伍份，甲乙双方各执两份，采购代理机构执一份。甲方：单位名称(章)：法定代表人:或授权代表人：地址：邮编：电话：账户名称：开户银行：帐号：纳税人识别号：乙方：单位名称(章)：法定代表人:或授权代表人：地址：邮编:电话：账户名称：开户银行：帐号：统一社会信用代码：广西建设工程施工合同篇2发包人(全称):（以下简称甲方）承包人(全称):（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)元(人民币)元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定天后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日广西建设工程施工合同篇3作为建设工程合同之一种，其标的物建设工程具有投资数额大、建设工期长、技术难度高、涉及范围广等特点，建设工程施工合同是怎样的呢以下是小编为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。