建筑施工合同文书.docx

建筑施工合同文书建筑施工合同文书（精选19篇）建筑施工合同文书篇1发包人(全称)：_________________承包人(全称)：_________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_________________资金来源：_________________二、工程承包范围承包范围：_________________三、合同工期：_________________开工日期：_________________竣工日期：_________________合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：_________________五、合同价款金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_________________1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_________________年月日合同订立地点：_________________本合同双方约定后生效甲方(盖章)___________法定代表人(签章)___________乙方(签章)_______________年_____月_____日建筑施工合同文书篇2上诉人：_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)被上诉人：_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)上诉人因________________(写明案由，即纠纷的性质)一案不服________________人民法院(写明一审法院名称)________________第___________号__________判决，现提出上诉，上诉请求及理由如下：_________________请求事项：__________________________________(写明提出上诉所要达到的目的)事实和理由：______________________________(写明上诉的事实依据和法律依据，应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)此致________________人民法院上诉人：_____________(签名或盖章)________________年________________月________________日附：_________________本上诉状副本______份(按被上诉人人数确定份数)。建筑施工合同文书篇3发包人：__(简称甲方)承包人：__(简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：自筹;第二条承包范围承包范围：建筑装修工程：;电气工程：;给排水工程：;第三条合同工期开工日期：年月日;竣工日期：年月日;合同工期总日历天数天;第四条质量标准工程质量标准：合格;第五条合同价款金额(大写)：元人民币(￥元)第六条词语定义下列词语除另有约定外一，应具有本条所赋予的定义：1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取道该当事人资格的合法继承人。2、乙方：指在合同中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取到该当事人资格的合法继承人。3、项目经理：指乙方负责施工管理和合同履行的代表。4、工程：指甲方、乙方在合同中约定的承包范围内的工程。5、合同价款：指甲方、乙方在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。6、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。7、工