建设工程施工合同范本（港口）.docx

建设工程施工合同范本（港口）建设工程施工合同范本（港口）（通用20篇）建设工程施工合同范本（港口）篇1发包人（全称）：_________________承包人（全称）：______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：___________________________________________________________工程地点：___________________________工程内容：_____________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_________________资金来源：____________________第二条工程承包范围承包范围：_________________________________________________________第三条合同工期开工日期：___________________竣工日期：____________________合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准工程质量标准：_______________________________________________________________________第五条合同价款金额（大写）：_______________________________元（人民币）￥：_____________________元。发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：年月日建设工程施工合同范本（港口）篇2甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。一工程概况1.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3工程内容：①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米×70米×8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。②、厂区场平后保坎建设(92米×8米高×2.5米宽[均距])计：1840m3。③、厂区道路硬化建设(130米×10米)计：1300平方米。④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。⑤、待建部分场地绿化处理工程。⑥、厂房建设图纸范围内容。⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。⑧、办公区域的装饰部分。1.4工程承包范围：上述工作范围。1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量);2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;3、标准、规范和有关技术文件;4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同范本（港口）篇3建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1.发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。3.承包方（简称乙方）：协议