2022关于建筑工程施工合同范文锦集10篇.docx

2022关于建筑工程施工合同范文锦集10篇关于建筑工程施工合同范文锦集10篇随着人们法律意识的加强，合同的使用频率呈上升趋势，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合同的格式吗？下面是我精心整理的建筑工程施工合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。建筑工程施工合同篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日至年月日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条有关安全生产和防火的约定8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。第9条工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。第11条保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条其他约定第13条附则13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：授权代表(签字)：授权代表(签字)：单位地址：单位地址：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号：年月日年月日建筑工程施工合同篇2（桩基础工程）甲方：XXXXX有限公司乙方：XXXX有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：一、工程项目名称：鼎XX二、工程地点：大庆市XXX。三、工程内容：地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。四、工程价款及承包方式1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。（1）该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。（2）此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检