深圳市房屋装修合同.docx

深圳市房屋装修合同深圳市房屋装修合同（精选20篇）深圳市房屋装修合同篇1委托方(甲方)：_____________承接方(乙方)：____________工程项目：________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签定本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况一、工程地址：__________________________二、居室规格：房型_____层______室_______厅________卫。三、施工内容：_______________________________________四、委托方式：双方商定采取下列第种承包方式。1.乙方包工、包全部材料;2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料;3.乙方包工、甲方包全部材料。五、工程开工日期：________年____月____日六、工程竣工日期：________年____月____日工程总天数：_____________天第二条：工程价款工程价款(金额大写)__________________________元。第三条：质量要求一、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件《家庭装饰工程主材料报价单》。二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签定补充合同。三、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第四条：材料供应一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程，非经甲方同意，不得挪作他用。二、乙方提供的材料、如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第五条：付款方式一、合同一经签定，甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。第一次开工前三日________年____月____日元第二次工程进度过半________年____月____日元第三次工程验收合格________年____月____日元二、甲方付清工程价款，详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》，乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡，详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》三、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。四、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》，双方应签定补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。第六条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商调解解决不成时，可以按照本合同约定向_____________市仲裁委员会申请仲裁;_____________人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)第七条：合同的变更和解除一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后，重新签定补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。二、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第八条：合同生效一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主)：_____________(签章)乙方：______________(签章)地址：________________地址：_________________委托代理人：____________委托代理人：____________电话：_________________电话：_________________深圳市房屋装修合同篇2发包人(以下简称甲方)：住所：联系电话：承包人(以下简称乙方)：营业执照号：住所：法定代表人：联系电话：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议：第一条工程概况1、工程地点：________________________