建设工程常用建筑材料检测合同.docx

建设工程常用建筑材料检测合同建设工程常用建筑材料检测合同（精选3篇）建设工程常用建筑材料检测合同篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：第一条：检测内容1、工程名称：2、委托内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。第二条：检测费用和结算1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费（见附件）；2、检测费用累计达到万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后10个工作日内结清；3、乙方向甲方提供4份检验报告（原件）。超出部分按叁元/份计。第三条：双方责任1、甲方责任1）负责对见证材料出具相关证明；2）及时提供建筑材料的试件；3）及时和乙方进行结算。2、乙方责任1）负责到甲方工地现场进行收样，承担由此发生的相关费用；2）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测结果的准确、公正；3）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；4）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。第四条：违约责任1、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的1%进行处罚；2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的责任由乙方全部承担；3、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的1%进行处罚。第五条：争议的解决双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：1）仲裁机构申请仲裁；2）向当事人所在地法院起诉。第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。第七条：合同生效本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。本合同一式捌份，甲、乙方各执肆份。甲方（盖章）乙方（盖章）：地址：地址：电话：电话：签约代表：签约代表：签约日期：签约日期：建设工程常用建筑材料检测合同篇2出租方：承租方：根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确双方权利和责任，经双方友好协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守：乙方因承建工程，现施工临时需要租用钢管、扣件、槽钢及其他各种配件，经甲方核实，同意租赁，并共同遵守以下条款：以上租赁品种详细规格、数量，以乙方签上的提货单为准。乙方应在合同签订后，立即提交一份各种材料规格、品种、数量及使用时间表，以方便甲方按时按量供应。所租材料合同最低租借期限为7天。租赁日期自________年____月____日至________年____月____日止，如需延长合同，应在合同到期后十五天内即时重新办理租赁手续。租赁费每月按实际租赁数量结算一次，押金不做租赁费处理，甲方做出结算单十天之内，乙方必须付清款项，逾期每天加收千分之一的滞纳金。违约责任：1、合同期满后，乙方如未在规定的期限内办理租赁手续，甲方除按乙方实际租赁天数和原合同规定收取租金外，每天加收逾期租金总额的千分之一。2、在租赁期间，乙方不得将租赁物资转租给第三方使用，也不得变卖作抵押品。3、乙方如有上述行为，除按规定支付违约金外，甲方有权解除合同并向法院提起诉讼。缺损赔偿及修理费计算标准：1、乙方所租赁的钢管、槽钢等各种材料不得截断，归还时必须以提货单上注明的尺寸归还，如以另外规格代替，应在甲方允许的情况下，按照以长代短的原则进行代替，若以短代长，按3.00元米，赔偿或拒收。2、扣件每只收修理费0.10元，钢管校正费每根0.50元，自行校正后不收取管理费;槽钢退回验收，严重变形者按废钢回收作价，不足部分市场价格补齐。可以修复的按8.00元米收取修理费。设备损坏，按合同市场价赔偿。乙方租赁钢管、扣件、槽钢及各种配件、设备，按甲方指定地点提货和退货，双方当场点清数量，提货单由甲、乙方等签字后生效。提货时如需甲方送货到工地，乙方需付运费每吨元，归还时甲方不再代办运输，乙方运费自理。归还时应按甲方指定地点送达，并按规格品种堆放，以便甲方验收。本合同签字后即发生法律效力，如双方发生经济纠纷，由甲方所在地人民法院裁决担保方为乙方担保，要督促乙方保证履行合同的所有条款，如乙方违约，担保方承担连带责任。未尽事宜，双方作以下说明：本合同一式两份，根据需要决定增加各方所执份数甲方：_________乙方：_________法定代表人：_________法定代表人：_________________年____月____日________年____月____日建