工程施工合同纠纷和解协议书.docx

工程施工合同纠纷和解协议书工程施工合同纠纷和解协议书（精选20篇）工程施工合同纠纷和解协议书篇1甲方：_________________公司乙方：_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：1.甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。2.乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；3.在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。4.乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。5.对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。6.甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。7.在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。8.本案诉讼费用由乙方承担。甲方：____________公司乙方：____________公司______年_____月_____日______年_____月_____日工程施工合同纠纷和解协议书篇2甲方：乙方：为了优质高效地完成甲方交付给乙方的施工任务，明确甲乙双方一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包形式：4、工程内容：成孔、砼搅拌与浇注、钢筋笼制作与安装;5、工程量：实际完成工程作量结算(桩长含0.5米桩头)二、工程造价及工期1、桩基检测：元/栋2、工程总价：3、施工工期：自年日竣工，施工工期为天。三、工程质量标准：合格四、双方责任(一)甲方责任1、甲方在开工前，将与施工项目有关的设计图纸、地质勘察报告以及书面的技术要求交付乙方;并对施工现场及技术资料做一次性技术交底。2、在乙方开始施工前，甲方应做好施工现场的“三通一平”工作，并负责清除施工场地的地下隐蔽物。3、施工过程中，甲方负责协调施工现场与周边有关各方面的关系;负责提供乙方施工现场办公室间;提供乙方施工人员的食宿用场地及施工用料堆放用场地，确保施工的顺利进行。4、按有关规定及技术规范检查、督导乙方的施工质量及工程进度，在发现问题时，有权要求乙方停工整顿，对已完工部位及时予以验收;在施工现场出现未曾预料到的情况时，及时对乙方对此提出的技术措施予以审议，并提出书面意见。5、对由于甲方原因造成的停工、窝工，甲方负责按实际发生补偿由此给乙方造成的经济损失。6、甲方按双方约定及时向乙方划拨工程款，以确保工程按正常进度进行。(二)乙方责任1、服从甲方及监理单位对施工现场的管理，及时向各技术管理部门提交完整无缺的技术资料。2、按设计图纸及国家颁发的现行技术质量标准，认真组织施工，确保工程质量验收一次合格。3、乙方在施工过程中发生的机械、人身事故及工程质量事故，负全部责任并承担由此而引起的一切损失。4、因乙方施工组织管理及施工设备配置不当而造成的停工、窝工、待料等情况，由乙方自行承担由此而引起的经济损失，若出现工期延长时，乙方应补偿甲方的经济损失。5、施工过程中，遇地质情况与原勘察报告不符或其它影响施工的因素出现时，在及时向甲方报告的同时，应立即提出技术处理措施，在取得甲方、监理的同意意见后，按调整后的方案进行施工。6、委托秦皇岛市建筑主管部门认可的桩基检测单位进行桩基工程检测。7、支付施工水电费。五、付款及结算1、日内甲方向乙方付工程总价的%，做为乙方的备料(预付)款。2、工程进度达到时，甲方向乙方再付工程总价的%，做为乙方施工的进度款。3、工程量全部完成时，甲方向乙方再付工程总价的%。4、工程竣工验收合格后，甲方在日内将尾款一次性对乙六、附则1、本合同一式份，双方各执份，具同等效用。2、合同经双方代表签字后生效，工程完工并结清工程款后自然失效。3、在本合同执行过程中，如出现不可预见性的情况发生时，双方友好协商解决。4、合同生效后，任何一方违约造成的对方经济损失，由违约方承担全部责任。5、受现场实际条件制约，需增加工程量或加大乙方责任时，甲方按乙方中标时取费原则，甲方给乙