建设工程保温材料购销合同.docx

建设工程保温材料购销合同建设工程保温材料购销合同（精选3篇）建设工程保温材料购销合同篇1甲方(需方)：法定代表人：乙方(供方):法定代表人:根据有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。一、产品的名称规格单价数量及其它：酚醛板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的酚醛板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换。二、乙方供应产品或原材料必须满足：1、达到陕西省相应的质检验收标准;2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员刘青对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。五、甲方的违约责任1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。六、乙方的违约责任1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。八、其它按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。需方(公章)：供方(公章)：法定代表人法定代表人或其委托代理人：或其委托代理人：年月日年月日建设工程保温材料购销合同篇2卖方(以下简称甲方)：________________买方(以下简称乙方)：________________甲乙双方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：第一条：______________________________________第二条：交货时间与地点1、交货时间：________________2、交货地点：________________第三条：商品验收1、甲方货到________________，在乙方付齐全款后，甲方送货到乙方指定的交货地点。2、乙方在收货时，应与甲方共同验收货品并签字确认。此后，如出现商品数量、破损等问题由乙方自行负责。3、乙方验收货物时如存在商品的数量、规格、颜色(色差度按国家标准执行)、破损等表面瑕疵，须在验收单上书面予以说明，并与收货之日起三日内向乙方提出质量异议，并对有关商品妥善保管，超过该期限的则视为甲方无质量异议。4、如乙方未按约定付清全款，则乙方有权不予送货，由此而延期送货的责任由乙方承担。第四条：其他费用安装费，则计费方法：________________其他费用：________________该费用合计人民币：________________金额大写：________________如在签订本合同时能确定费用的具体金额，则乙方在交纳货款的同时将费用一次性付清;如在签订本合同时，无法确定费用的具体金额，则在甲方提供的相关服务完成之后，由甲乙双方直接进行费用结算。第五条：质量保证1、甲方保证其所提供的3C认证证书文件中规定的性能、技术参数的要求。第六条：售后服务1、合同中所订行：自交付使用开具保修卡起计算，七天内如有质量问题可包退、十五天可包换、一年包修。2、乙方需保存好保修卡和购机发票。丢失保修卡或购机发票，后果由乙方自负。3、由人为损坏(如摔坏、其它物件毁坏