厂区土方工程施工合同范本.docx

厂区土方工程施工合同范本厂区土方工程施工合同范本（精选22篇）厂区土方工程施工合同范本篇1甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况(一)工程名称：(二)工程地点：(三)工程范围：本合同土方工程量约为立方米。(四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为，全部工程造价为人民币万元，大写。第二条工程期限根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。第四条工程价款结算(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。(二)工程价款结算与拨付办法：第五条双方责任(一)甲方责任1、甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。(二)乙方责任1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。1、提交仲裁委员会()2、依法向当地人民法院起诉()第七条附则(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。第八条附加条款发包方：(章)承包方：(章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：签约时间：电话：年月日厂区土方工程施工合同范本篇2发包方(甲方)：__________________________承包方(乙方)：__________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致;达成下列条例签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：怀德广场2、工程地址：深圳市宝安区福永街道3、工程内容：基坑挖远4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米;工程内容包括(挖土、运土)第二条施工期限开工日期：暂定_______年____月____日前，完工日期_______年____月底。共约需_______日左右。(由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延)。第三条承包方式1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。第四条工程造价2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量结算，每立方米__________元计算。(本工程所有单价不包税金，税金甲方负责)，如果甲方要求填土施工时，每立方米_________元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担，路面及交警扣车费用由甲方承担。第五条甲方责任范围1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工;7、负责竣工审核结算。8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止合同，造成的损失由乙方承担。9、甲方负责地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。第六条乙方责任范围1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节给予处罚外，有终