工程欠款纠纷起诉状通用5篇.docx

Word格式、可编辑排版
PAGE\*MERGEFORMAT10

工程欠款纠纷起诉状（通用5篇）
工程欠款纠纷起诉状（通用5篇）工程欠款纠纷起诉状篇1起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑。流淌资金：____________万元何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准地址：______县______乡______电话：______________________开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________法定代表人姓名：_________职务：_________被告单位(全称)：______市职工训练培训中心地址：________市_______-______路________号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由：______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工训练培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为____________元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等缘由没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的缘由，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然担当了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有担当赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。从______年元月开头，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开头，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的商定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。诉讼恳求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款____________元;(二)结算零建工程款：____________元减去甲方垫付的材料款____________元，应付给乙方工程款____________元;(三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金____________iG;______年______月至______月设备闲置费57979.30元以上三项合计，共____________元。此致______市______区人民法院起诉单位：______县建筑工程总公司__________公司(盖章)_________年_________月________日附：1.本状副本1份;2.书证28件。工程欠款纠纷起诉状篇2起诉单位：地址：法定代表人姓名：被告单位（全称）：地址：法定代表人姓名：诉讼恳求：风险提示：诉讼恳求必需详细﹑明确，该写的肯定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不行不加思索地乱要求，假如无相应的证据来支持你的主见，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。另外，诉讼恳求应提出详细的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼恳求时多多益善，比较切合实际的恳求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，削减讼累。责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款_______元；（二）结算零建工程款：______元减去甲方垫付