公路工程施工合同(简易合同).docx

公路工程施工合同(简易合同)

第一篇：公路工程施工合同(简易合同)石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路工程施工合同发包人：石泉县熨斗镇人民政府（简称甲方）承包人：陕西石泉万达建设工程有限公司（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新农村建设道路工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。一、工程概况1、石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程位于熨斗镇，是连接熨斗镇麦坪村、双坪村的重要通道，该路基工程长3.381km、宽7m，主要工程内容为石方开挖、土方开挖、石方爆破、路肩浆砌石、路内挡土墙。2、工程名称：石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程3、工程地点：熨斗镇麦坪村4、工程内容：土方开挖、石方开挖、石方爆破、浆砌石挡坎等。根据甲方要求产生的一切工程量。5、承包方式：包工包料。二、合同工期1、开工日期：2017年11月20日2、竣工日期：2018年1月20日3、合同工期：60天。三、甲、乙双方一般权利和义务1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及保护。3、甲方的义务：⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划。⑵负责工程质量的控制、检验。4、乙方的权利和义务：⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。四、合同总价及付款方式1、工程总价（大写）：玖拾玖万捌仟贰佰陆拾陆元肆角陆分（小写）￥998266.46元2、工程款支付：该工程毛路挖通后甲方向乙方支付总工程款的50%；工程浆砌石完工后付到总工程款的80%；工程竣工验收决算后付到总工程款的95%，预留5%作为保证金，一年后无质量问题向乙方支付完。3、违约责任：若一方违约，则按承包总额5%支付违约金。五、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖公章）：熨斗镇人民政府法人代表（签章）：乙方（盖公章）：陕西石泉万达建设工程有限公司法人代表（签章）：合同订立日期：2017年11月10日第二篇：简易工程施工合同工程施工合同合同编号：发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签约时间：承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签约地点：为了保证＿＿＿＿＿＿＿＿施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、建筑面积（工程形式）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、施工地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、工期：1、开工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；2、竣工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；3、合同工期总共历时＿＿＿＿天。五、承包形式：＿＿＿＿＿＿＿＿六、工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的＿＿%，计＿＿＿＿元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的＿＿%，计＿＿＿＿元；质保金＿＿＿元，质保期满后支付。九、质保期：＿＿＿＿年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务；③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护；⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：年月日年月日第三篇：公路工程施工合同公路工程施工合同公路工程施工合同1A.参阅通用条件1.l.l项目例：项目名称、立项证明、项目情况1.1.1工程例：工程地点、工程造价、工程概况。2.5业主财产例：当监理服务完成或中止时，业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使