外墙保温工程施工合同五篇.docx

外墙保温工程施工合同五篇

第一篇：外墙保温工程施工合同外墙保温工程施工合同甲方：乙方：山东博信工贸有限公司经甲、乙双方协商，甲方同意由乙方承揽外墙保温装饰工程施工，为维护双方的合法权益，特制定如下合同条款，双方共同遵照执行：1、工程名称：2、工程地址：、工程内容：4、承包方式：乙方包工包料。、开竣工日期：年月日至年月日，工期天。施工期间，若天气晾响或不可抗力因素工期将自行延期。7、合同价款：合同单价（包括机械费及其他规费，价格一次性包死）合同总额：。8、付款方式及期限：乙方人员、材料进入工地三日内，甲方支付乙方合同总价款30%，工程完成一半时三日内，甲方支付乙方合同总价款至60%；完工后三日内甲方支付乙方合同总价款至90%，验收合格后三日内甲方支付乙方合同总价款至95%，尾款5%为质保金，质保期一年，到期一次性付清。付款方式：现金或转账支票。9、运输费用负担：运输费用由乙方全额负担。10、质量标准：乙方所供材料和施工须符合国家或企业标准。11、验收标准：必须通过相关部门的验收，当场提出异议。12、安全责任：施工期间乙方全权负责本施工项目所有安全管理，严格按照国家规定的安全操作规程进行施工，以确保施工期间无安全事故发生，乙方在本施工项目范围发生安全问题由乙方负责。13、违约责任：违约方负责全部责任并赔偿对方损失，双方本着友好协商处理，协商不成由工程所在地法院处理。14、本合同自双方签字或盖章之日生效。15、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：______________________乙方：______________________签订人：签订人：签订日期：年月日签订日期：年月日第二篇：外墙保温工程施工合同外墙保温工程施工合同发包方：江苏中粟建设工程有限公司承包方：工程地点：墟沟西墅工程内容：外墙保温施工承包方式：包清工质量等级(合格)：合格工程承包造价(金额大：写)：外墙保温工程施工合同协议条款发包人(全称)：江苏中粟建设工程有限公司承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。第一条工程概况1．1T程名称：连云港东方国际商务中心1．2工程地址：墟沟西墅1．3工程内容：外墙保温施工第二条工程承包范围2．1承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘保温板：安装塑料锚同件；外表面胶粘标准网格布；抹一层抗裂砂浆。第三条合同工期3．1甲方于单栋楼人员及材料进场之前5日，提供外墙施工作业面。3．2开工日期：开工日期为，工期为天。3．3竣工日期：年月日之前。第四条工程质量4．1工程质量标准：合格第五条合同价款5．1合同总价：所有施工部位均按综合每平米元计取，承包内容见2.15．2合同总价款：保温工程量暂估为平米，工程总造价暂定为元。外墙大墙面部位保温层厚度为mm。5．3价款：按实际施工展开面积计取工程量造价。第六条付款方式及结算6.1付款方式及期限：保温材料及施工人员进场后付15%，水泥发泡保温板上墙付至阶段施工面积总价的30%，网格布上墙及安装锚固件付至工程总价的60%，抗裂砂浆覆盖基本完毕付到工程总价的95%（此付款不在工程验收范围内），外保温组织验收合格后甲方付清该阶段工程款总额100%。6.2计算原则：对于所有施工内容均按实际施工面积进行结算。第七条发包人责任7.1发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。7.2发包人以单栋楼施工前2曰，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。7.3发包人向承包人无偿提供需要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、外墙保温工用脚手架、脚手架至少提供满铺二步脚手板、提供垂直运输。与门窗框穿插进行。7.4发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。7.5发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。第八条承包人责任8.1承包人应根据发包人提出要求和有关技术说恻，进行外墒保温工程施工，承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位，并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。8．2承包人应按照国家和连云港市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工程项目经理承包人必须建立完善的质量及安全管理体系。配备相关人员进行质量安全管理。8.3承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告。8.4承包人应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。甲方和监理可做出的相应的处罚。8.5