建设工程施工劳务分包合同示本.docx

建设工程施工劳务分包合同示本

第一篇：建设工程施工劳务分包合同示本建设工程施工劳务分包合同示范文本GF-2003-0214发包方：承包方：青岛市工商行政管理局监制工程分包合同甲方：乙方：为了明确双方的权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工劳务合作事宜协议一致，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：第二条：合同工期开工日期：竣工日期：第三条：质量标准工程质量：《建筑工程质量管理条例》第四条：承包方式：人工费第五条：合同价规定第六条：甲乙双方责任甲方：1、负责向乙方提供宿舍、床铺。2、负责向乙方进行技术交底及现场交底。3、负责组织验收、向乙方提供书面整改意见。4、负责对乙方进行安全教育、管理，向乙方下达安全隐患整改意见。5、及时向乙方反馈设计变更、业主、监理等主管方意见。6、配合乙方搞好质量验收工作。7、每完成一工程单项给予乙方书面工程量清单，并签字确认。乙方：1、必须招用合格劳务人员，并确保工程施工所需人员。2、负责对本队员的管理，服从甲方及监理人员的安排，严格遵守国家有关法律法规及甲方有关规定。3、负责做好对本职工的安全教育，遵章守纪，不违章作业，不打架斗殴，不盗窃甲方财物。4、按照合同要求，落实交底自检工作，确保工程质量。5、负责做好所用机械设备的清理，保养使用，避免非正常损坏。6、宿舍内卫生由乙方负责。7、服从甲方的各项规章及管理制度。第七条：结算及付款方式7.1结算方式：本项目采用B结算方式进行结算；A、固定总价；B、固定单价，按实际面积和数量确认工程量；C、预算加现场有效签证；D、预算加包干系数。7.2付款方式：第八条：违约责任与仲裁1、乙方质量达不到要求，出现返工的人工费及材料费由乙方自负，维修达到标准为止。2、工程工期，按甲方要求如期完成，如因乙方原因造成工期延误不能完成的，甲方有权处罚。3、乙方不能按合同工期竣工，每逾期一天，偿付甲方按分包工程费的逾期违约金。4、安全奖惩执行安全合同，乙方出现打架一次扣罚100—500元。5、本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商，协商不成时，双方按以下第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁。（2）向人民法院起诉。第九条：协议解除1、工程竣工，工程款付清后，本合同自行解除。2、再在施工期间乙方因人员缺少连续二次不能满足工期需要，或因乙方原因工期滞后，甲方给予乙方书面通知，而乙方在三日内不能增加人员的，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的经济损失。第十条：附则1、本合同正本两份，具有同等法律效力，双方各执一份。2、双方商定的其他条款：（1）因甲方原因造成乙方无法施工，由甲方赔偿乙方人工费补贴。（2）乙方必须严格执行安全操作过程施工。施工过程中注意安全和自我防护，严禁酒后及一切违章作业。如因乙方违章作业和自身因素及管理混乱而造成的事故责任，一切损失由乙方承担。（3）乙方在施工过程中，必须按照施工图纸，设计变更建筑工程施工规程和甲方确认的施工方案，施工技术交底、安全技术交底等操作施工，施工工程的质量标准必须达到建筑工程质量验收规范标准和相关文件要求。（4）乙方负责在施工过程中现场材料分类整理及现场卫生清理，安全防护用品的整理、整改等。（5）乙方收到甲方支付的劳务费必须给予出具劳务发票或收款收据加盖印章。（6）劳务人员进出工地注意安全，在本工程范围外出现的一切安全事故，责任由乙方及责任人负责承担。3、本合同自双方签字盖章之日起生效，至全部分包工程竣工。第十一条：未尽事宜经双方协商后作书面协议或有关文书，同本合同具有相同效力。甲方的各项管理制度及规定作为本合同的附件。合同订立时间：年月日甲方：乙方：第二篇：建设工程施工劳务分包合同示本--GF-2003-0214（定稿）附件二GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月第三篇：建设工程施工劳务分包合同(示本)(GF-2003-0214)正规附件二：建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF－2003－0214）工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（