施工合同补充协议(保温)[合集5篇].docx

施工合同补充协议(保温)[合集5篇]

第一篇：施工合同补充协议(保温)《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》补充协议建设单位：山东世通国际检测技术服务有限公司（以下简称建设方）总包单位：青岛新城发展建筑工程有限公司（以下简称总包方）分包单位:青岛万兴达保温工程有限公司（以下简称分包方）为顺利办理山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程的报审、报建、报验等相关事宜，由总包方青岛新城发展建筑工程有限公司与分包方青岛万兴达保温工程有限公司所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》仅作为施工备案之用，实际施工合同仍按建设方与分包方所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》执行，由建设方直接支付工程款给分包方，经济纠纷与总包方无关，实际施工中质量、安全责任主体为分包方，总包方负责施工资料的归档以及资料盖章（总包章）等工作，施工资料的编制、收集和整理等由分包方自行完成，特此补充协议。建设单位：山东世通国际检测技术服务有限公司代表：签章：总包单位:分包单位:青岛新城发展建筑工程有限公司青岛万兴达保温工程有限公司代表：代表：盖章：盖章：2011年8月28日第二篇：保温施工合同保温施工合同合同编号：_________签订地点：_________签订日期：_________发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温二、施工地点：望奎镇北三街一小对面三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。四、承包方式：外墙保温施工。五、工期要求：天竣工。从年月日开始至年月日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。六、甲、乙双方责任：1、甲方责任：①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。③甲乙双方交叉施工时，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。2、乙方责任：①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。④七、工程验收：1、达到国家普通施工标准。2、本工程经甲方验收合格后视为交付。八、合同价款与计算方式：1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米一十五元人民币。2、工程价款支付方式：①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费。每栋楼完成工程的一半时付％给乙方。②工程完成后付清余下工程款。③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。九、其他约定：1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金2000元，以补对方损失。甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：法定代表人（盖章）：法定代表人（盖章）：或授权代理人（盖章）：或授权代理人（盖章）：电话：电话：签订日期：年月日第三篇：施工合同补充协议施工合同补充协议发包人（全称）：承包人（全称）：根据《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办〔2013〕55号）文件要求，本工程施工合同（编号：（））补充以下协议：1.本工程农民工工资实行专用账户管理。专用账户开户行：账号：2.本工程工资性工程款元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中第一个月工资性工程预付款元（工资性工程款除月工期）。3.发包人在项目总监理工程师签发工程开工令前，将第一个月工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用专户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分个月（3-6个月）扣回工资性工程预付款。4.发包人于每月日前将月度工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。5.承包人每月日前上报当月农民工工资清单，次月日前委托开设农民工工资专用账户的银行划转农民工工资。6.工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠，合同双方办理农民工工资专用账户撤销手续，专用账户余额划转至施工合同约定的承包人账户。7.本