聚氨酯保温施工合同.docx

聚氨酯保温施工合同

第一篇：聚氨酯保温施工合同聚氨酯保温施工合同发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：潍坊丰泰玻璃钢保温有限公司甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规定法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，共同信守执行。项目简介：甲方库房|：长44米，宽20米，高：6米，顶棚镀锌铁丝吊顶，挂苯板。墙面贴苯板，地面铺保温板灌封处理，表面喷涂聚氨酯5—6厘米。人工费及材料价格：顶棚串丝、铁件、人工费：10元每平方，墙面贴板：3元每平方米每层，地面粘板：1元每平方米每层聚氨酯材料含运费加工费：14000元（壹万肆仟元）每吨如有其它增加项目按实际施工量计算。结算方式：聚氨酯材料进入工地甲方预付全额材料款，贴板人工费及吊顶费完工后结算。质量要求：严格按照行业规定制作加工各种产品，保证甲方正常使用。验收规则：严格按照甲方要求施工，施工过程中甲方随时抽查，完工后三个工作日内验收，超期视为合格。甲方责任：提供水电及施工平台。保护好材料及设备、做好防水，防电，防火。违约：甲方不能及时给出必要指令、确认，不按合同约定支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约赔偿责任（支付给乙方造成的窝工、延误工期等费用）。此时乙方有权携带设备及材料随时退出工地。本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份，双方各执一份。甲方：（公章）乙方：（公章）第二篇：外墙保温聚氨酯发泡施工合同聚氨酯喷涂施工合同甲方：合同编号：乙方：签订日期：甲乙双方在充分协商的基础上，本着自愿互利、权益平等的原则签订合同，以资双方共同遵守执行。一、工程地址：二、工程内容：三、工程造价为每立方米人民币工程总量为立方米，工程总造价为人民币最终结算以实际工程量为准。四、施工时间年月日至年月日完工，因其他原因影响工期顺延何时施工电话通知。五、质量要求：容重KG/M³,平整度±1CM，阻燃为离火3秒自熄，其他按国家标准执行。六、付款方式：合同签订后，付工程总款10%的订金，开工时人员、料、机械到工地，先付工程款总额的%，施工到工程总量的%时，再付总价款的%，施工到工程总量的%时，再付总价款的%，完工验收合格付%，留%作为质保金，质保金壹年内付清。七、甲方的责任与义务：1、向乙方提供三相电源至施工现场，及承担当地有关方面对乙方的各种收费，同时负责保证乙方人员、设备安全。2、协助乙方做好施工现场的安全保卫及防火工作。3、派出工地代表，对工程进度、质量、安全措施进行监督检查，并按工程可分部位进行验收实行签字制度，如未及时验收或未经验收擅自动用或使用则视为工程质量合格。4、因甲方的责任造成乙方停工误工期顺延，甲方应付乙方因此造成停工误工损失。损失计算方法为：每延误壹天按工程总价款的%计算。八、乙方的责任与义务：1、在施工期间，除因乙方原因造成的失火损失，其余均由甲方承担。2、乙方应按合同规定的时间完工和交付。若无因不可抗拒原因逾期完工和交付应承担造成甲方的经济损失。3、乙方在施工中必须做到安全、规范，凡本工程造成的乙方人员伤亡事故均由乙方负责。九、工程质量及违约责任：1、喷涂工程完工验收后，保修期为壹年，在保修期内因喷涂而造成的脱落、裂纹由乙方负责保修。2、由于建筑结构造成的墙面脱落、裂纹和气密层与墙面两层皮造成的脱落、裂纹由甲方负责。3、违约责任:乙方不能按时交验工程,每迟延壹天赔偿甲方本合同总造价的%的经济损失甲方不能按时间向乙方支付工程款时,除施工工期顺延外,乙方可随时撤离工地或每迟延支付壹天赔偿乙方本合同总造价的%的经济损失。甲乙双方发生纠纷协商解决,协商不成向原告方驻地法院起诉,依法解决。十、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,一式两份,双方各持一份,双方对本合同的补充及修正协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。甲方单位(章)乙方单位(章)甲方代表乙方代表单位名称单位名称开户行开户行一帐号帐号单位地址单位地址电话电话传真传真第三篇：外墙保温聚氨酯发泡施工合同聚氨酯现场喷涂（外墙保温）工程施工合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：乙方包工包料、保验收。四、承包范围：6cm以上聚氨酯硬泡现场喷涂(并喷涂保护砂浆层)。保温面积约m2(具体面积按实际工程量计算)五、合同工期：天开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。（温度低于10°，4级以上风和雨天停止施工，经甲方施工代表签字后工期顺延。）六、工