锅炉安装工程施工合同书.docx

锅炉安装工程施工合同书

第一篇：锅炉安装工程施工合同书锅炉安装工程施工合同书工程发包方（以下称甲方）：湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司工程承包方（以下称乙方）：就锅炉安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：一、供货范围（详见附件）二、安装范围1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位；2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。3、锅炉房水电（含总配电箱）由甲方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。三、设备装备、调试、验收1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。安装审批手续由乙方办理，乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等，乙方承担一切办证手续费用。2、乙方负责锅炉设备调试工作。调试所需水、电、气由甲方提供。3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外，其它部分由甲乙双方协商而定。四、工程总价及结算方式1、工程预算总价________元（______圆整）；2、合同签订时甲方付给乙方________元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________元，余款________元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。五、其他约定1、施工期限_____年____月____日至_____年____月____日。2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间，乙方必须严格执行安全操作规程，若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用，均由乙方承担。六、解决纠纷方式1、解决协议纠纷，如协商不成，可由当地仲裁委员会仲裁。2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。甲方：（印章）乙方：（印章）法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：联系电话：联系电话：联系人：联系人：开户行：开户行：账号：账号签约时间：年月日第二篇：锅炉安装工程施工合同书锅炉安装工程施工合同书工程发包方（以下称甲方）：工程承包方（以下称乙方）：就甲方购买乙方锅炉并安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：一，拆除与安装1、由乙方负责进行锅炉设备（2吨锅炉和1吨立式锅炉）运输，拆除，吊装，安装，修理，砌筑；2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。3、锅炉房水电（含总配电箱）由乙方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。4、安装材料及配件均由乙方自行进行采购。三、设备装备、调试、验收1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。环保审批手续由乙方协助甲方办理，乙方协助代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等手续，但办理审批手续费用由甲方自理；2、乙方负责锅炉设备调试工作，并现场指导锅炉使用的有关操作方法，确保甲方员工至少两人熟练操作。调试所需水、电、气由甲方提供；3、锅炉及系统的质量验收，应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、设计图纸及其他有关规定，乙方负责向当地的技术监督部门、锅炉检验所进行质量验收。四、工程总价及结算方式1、工程预算总价160000元（壹拾陆万圆整）；2、合同签订时甲方付给乙方元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方元，余款元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。五、其他约定1、施工期限****年**月**日至****年**月**日。2甲方负责乙方安装人员吃宿。3、锅炉房内部系统及蒸汽管道连接至蒸饭车和消毒柜的所有配件及安装由乙方负责。拆装吊顶由乙方负责。4、消防和环保手续由甲方办理。六、解决纠纷方式1、解决协议纠纷，如协商不成，可由呼和浩特市仲裁委员会仲裁。2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。甲方签字；乙方签字；第三篇：锅炉安装工程施工合同书锅炉安装工程施工合同书工程发包方（以下称甲方）：工程承包方（以下称乙方）：就甲方购买乙方锅炉并安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：一、供货范围（详见附件）二、安装范围1、由乙方负责进行锅炉设备运输及锅炉就位；2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。3、锅炉房水电（含总配电箱）由乙方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。4、安装材料及配件均由乙方自行进行采购。三、设备装备、调试、验收1、由乙